Дело № 2-861/2025 ~ М-622/2025

<meta content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv="Content-Type"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 12 (filtered)"> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <div class="Section1"> <p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 0.5in">УИД 04RS0010-01-2025-000859-43</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in" align="right">Дело № 2-861/2025</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" align="center">ОПРЕДЕЛЕНИЕ</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 0.5in">12 августа 2024 года с. Иволгинск</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Иволгинский районный суд Республики Бурятия в составе председательствующего судьи Раднаевой Т.Б., при секретаре Намсараевой Э.Ч., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ООО «Золто Групп» к Рындиной <span class="FIO6">О.Н.</span> о взыскании суммы предварительной оплаты по договору подряда, неустойки,</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" align="center">УСТАНОВИЛ:</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Обращаясь в суд с указанным исковым заявлением, истец просит взыскать с ответчика сумму предварительной оплаты в размере 125 800 руб. по договору подряда <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 324 900 руб., а также расходы по оплате госпошлины в размере 13 768 руб.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В обоснование требований указано, что между ООО «Золто Групп» (заказчик) и ИП Рындиной О.Н. (подрядчик) заключен договор подряда <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, согласно условиям которого подрядчик должен выполнить работы по укладке газобетонных блоков на объекте <span class="others2">***</span> срок выполнения работ - с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, стоимость работ составляет <span class="others4">...</span> руб. За 1 куб. Метр газобетона, общая стоимость работ - <span class="others4">...</span> руб. Истец перечислил ответчику аванс на выполнение работ по договору в размере <span class="others4">...</span> руб. Однако ответчик в нарушение условий договора не исполнил обязательства по выполнению вышеуказанных работ по договору. По состоянию на <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> стоимость выполненных работ составила <span class="others4">...</span> руб. С учетом произведенного аванса размер задолженности ответчика перед истцом составил <span class="others4">...</span> руб. В адрес ответчика направлена претензия от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, в ответ на которую получен ответ о выплате суммы в размере <span class="others4">...</span> руб. в срок до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>. В последующем Рындиной О.Н. повторно направлена претензия от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> с требованием возвратить часть неотработанного аванса и неустойки. В настоящее время денежные средства в указанном выше размере ответчиком истцу не перечислены.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В судебном заседании представитель ответчика по доверенности Серых В.С. суду пояснила, что стороны пришли к мировому соглашению на следующих условиях: стороны признают, что по Договору подряда <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> Ответчик имеет перед Истцом задолженность в следующем размере: <span class="others4">...</span> руб. - сумма предварительной оплаты; <span class="others4">...</span> руб. – неустойка за нарушение срока выполнения работ. Указанная задолженность должна быть выплачена Ответчиком в следующем порядке: 1 платеж до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в размере <span class="others4">...</span> руб., 2 платеж до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - <span class="others4">...</span> руб., 3 платеж до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> - <span class="others4">...</span> руб., итого: <span class="others4">...</span> руб.; Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на банковские реквизиты, указанные в мировом соглашении; судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат к отнесению на ответчика в размере <span class="others4">...</span> руб., все иные судебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителей сторон, а также иные судебные издержки, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла. Просила утвердить мировое соглашение на указанных условиях.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Представитель истца по доверенности Дашеева Л.Э. суду пояснила, что условия мирового соглашения ей понятны, согласна с ними, условия данного мирового соглашения не затрагивают права и интересы третьих лиц.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик Рындина О.Н. в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Выслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, изучив мировое соглашение, суд находит условия мирового соглашения законными, не противоречащими интересам сторон и не нарушающими права третьих лиц.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу ч. 1 ст. 153.8 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии гражданского процесса и при исполнении судебного акта.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 153.9 ГПК РФ мировое соглашение заключается в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения, специально предусмотренных в доверенности или ином документе, подтверждающем полномочия представителя (ч. 1). Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой (ч. 2).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно ст. 153.10 ГПК РФ мировое соглашение утверждается судом, в производстве которого находится дело.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В ст. 220 ГПК РФ установлено, что суд прекращает производство по делу в случае, если стороны заключили мировое соглашение и оно утверждено судом.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Условия мирового соглашения занесены в протокол судебного заседания, а также изложены сторонами в письменном мировом соглашении и подписаны ими.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением настоящего мирового соглашения, предусмотренные статьей 221 ГПК РФ, а именно, что производство по делу прекращается определением суда, в котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, сторонам разъяснены и понятны, что подтверждается подписями участников судебного разбирательства в мировом соглашении и протоколе судебного заседания.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Учитывая, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону, совершено в интересах обеих сторон, и выполнение ими условия мирового соглашения не нарушает интересов иных лиц, суд полагает возможным утвердить мировое соглашение.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 39, 173, абз.5 ст. 220 ГПК РФ, суд</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" align="center">ОПРЕДЕЛИЛ:</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" align="center"><b></b></p> <p class="MsoNoSpacing" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО «Золто Групп» (ОГРН <span class="Nomer2">№</span>) в лице представителя по доверенности Дашеевой <span class="FIO8">Л.Э.</span>, имеющей полномочия на заключение мирового соглашения, и Рындиной <span class="FIO6">О.Н.</span> (паспорт <span class="Nomer2">№</span>) в лице представителя по доверенности Серых <span class="FIO9">В.С.</span>, имеющей полномочия на заключение мирового соглашения, на следующих условиях:</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">1. Стороны признают, что по Договору подряда <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> Ответчик имеет перед Истцом задолженность в следующем размере:</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- 125 800 (Сто двадцать пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек - сумма предварительной оплаты;</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- 22 298 (двадцать две тысячи двести девяносто восемь) рублей 00 копеек – неустойка за нарушение срока выполнения работ.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Указанная задолженность должна быть выплачена Ответчиком в следующем порядке:</p> <table class="MsoTableGrid" cellspacing="0" cellpadding="0" width="568" border="1"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="321"> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Срок платежа</p></td> <td valign="top" width="247"> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Сумма платежа</p></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">1 платеж до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span></p></td> <td valign="top" width="247"> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">49 366</p></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">2 платеж до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span></p></td> <td valign="top" width="247"> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">49 366</p></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">3 платеж до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span></p></td> <td valign="top" width="247"> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">49 366</p></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="321"> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">ИТОГО</p></td> <td valign="top" width="247"> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">148 098</p></td> </tr> </tbody> </table> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">2. Ответчик перечисляет денежные средства в уплату задолженности на следующие банковские реквизиты:</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Общество с ограниченной ответственностью "ЗОЛТО ГРУПП"</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">ИНН 0300004479</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">КПП 030001001</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Счёт: 40<span class="Nomer2">№</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Банк: Филиал "Центральный" БАНКА ВТБ (ПАО)</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Корр. счёт: 30<span class="Nomer2">№</span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">БИК: 044525411</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">3. Судебные расходы в виде государственной пошлины подлежат к отнесению на Ответчика в размере 1633 руб.</p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Все иные судебные расходы, в том числе расходы на оплату услуг представителей Сторон, а также иные судебные издержки, прямо или косвенно связанные с настоящим делом, Сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той Стороне, которая их понесла.</p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">4. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Производство по гражданскому делу по исковому заявлению ООО «Золто Групп» к Рындиной <span class="FIO10">О.Н.</span> о взыскании суммы предварительной оплаты по договору подряда, неустойки прекратить.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Возвратить ООО «Золто Групп» (ОГРН 1220300002691) из бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере <span class="others4">...</span> руб.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.</p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья Т.Б. Раднаева</p> <p class="MsoNormalCxSpMiddle" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="others19"> </span></p> </div></span>