Дело № 2-1151/2025 ~ М-248/2025

<meta content="text/html; charset=Windows-1251" http-equiv="Content-Type"> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Дело № 2-1151/2025</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">УИД 12RS0003-02-2025-000264-09</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">ОПРЕДЕЛЕНИЕ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">г. Йошкар-Ола &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 04 февраля 2025 года</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">председательствующего судьи Порфирьевой И.В.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">при секретаре судебного заседания Поляниной А.Ю.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Русишвили Ларисы Леонидовны к ИП Арабину Борису Георгиевичу о взыскании неустойки, штрафа, судебных расходов по договору строительного подряда,</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">УСТАНОВИЛ:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Русишвили Л.Л. обратилась в суд с иском к ИП Арабину Борису Георгиевичу о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного подряда <span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span> от <span class="Data2">&lt;дата&gt;</span> в сумме 6 000000 рублей, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, судебных расходов в размере 40000 рублей, а также расходов по оплате государственной пошлины в сумме 52 800 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истец Русишвили Л.Л., представитель ответчика ИП Арабин Б.Г. через канцелярию суда направили ходатайство об утверждении мирового соглашения, просили его утвердить.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Условия мирового соглашения подписаны сторонами и приобщены к материалам дела.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Сторонам разъяснен и понятен порядок и последствия утверждения мирового соглашения и прекращения производства по делу, предусмотренные ст. ст. 39, 173, п. 4 ст. 220, 221 ГПК РФ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Суд учитывает, что мировое соглашение, заключенное сторонами, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь ст. ст. 39, 173, п. 4 ст. 220, 221 ГПК РФ, суд</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">ОПРЕДЕЛИЛ:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Утвердить мировое соглашение, заключенное между Русишвили Ларисой Леонидовной (<span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span>) и ИП Арабиным Борисом Георгиевичем (<span class="others1">&lt;данные изъяты&gt;</span>), по условиям которого:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">ИП Арабин Борис Георгиевич (<span class="others2">&lt;данные изъяты&gt;</span>) в течении течение 10 (десяти) календарных дней с момента вынесения Йошкар-Олинским городским судом определения об утверждении настоящего мирового соглашения обязан перечислить денежные средства в счет компенсации оплаты госпошлины в размере 52 800 (пятьдесят две тысячи восемьсот) рублей в безналичном порядке на следующие реквизиты:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истец Русишвили Ларисы Леонидовны (<span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span>) отказывается от исковых требований, составляющие предмет иска по гражданскому делу 2-1151/2025 по исковому заявлению Русишвили Ларисы Леонидовны к ИП Арабину Борису Георгиевичу о взыскании неустойки, штрафа, судебных расходов по договору строительного подряда.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истец Русишвили Ларисы Леонидовны (<span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span>), подписанием настоящего мирового соглашения, подтверждает, что указанные в п.1 настоящего мирового соглашения денежные средства включают в себя достигнутую соглашением Русишвили Ларисой Леонидовной (<span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span>) и ИП Арабиным Борисом Георгиевичем (<span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span>) компенсацию:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- требований о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ по Договору строительного подряда <span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span> от <span class="Data2">&lt;дата&gt;</span> в размере 6 000 000 руб.;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- требований о взыскании с ИП Арабина Бориса Георгиевича (<span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span>) штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- требований об оплате расходов услуг представителя, по оплате государственной пошлины;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- требований о взыскании любых убытков Русишвили Ларисы Леонидовны (<span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span>), связанных с заключением договора строительного подряда <span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span> от <span class="Data2">&lt;дата&gt;</span>, которые возникли к моменту подписания настоящего мирового соглашения или будут иметь место в будущем;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- иных финансовых претензий истца Русишвили Ларисы Леонидовны (<span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span>) к ответчику ИП Арабину Борису Георгиевичу (<span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span>), которые обусловлены или связаны с фактом заключения и исполнения договора строительного подряда <span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span> от <span class="Data2">&lt;дата&gt;</span>, которые имеются к моменту подписания настоящего мирового соглашения или возникнут в будущем.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">С момента исполнения ответчиком ИП Арабиным Борисом Георгиевичем (<span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span>) п. 1 настоящего соглашения истец Русишвили Лариса Леонидовна (<span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span>) не будет иметь к ответчику ИП Арабину Борису Георгиевичу (<span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span>) каких-либо требований (в том числе финансовых), связанных прямо или косвенно с заключением и исполнением договора строительного подряда <span class="Nomer2">&lt;номер&gt;</span> от <span class="Data2">&lt;дата&gt;</span>, которые имеются к моменту подписания настоящего мирового соглашения или возникнут в будущем.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Стороны обязуются воздерживаться от распространения в дальнейшем в отношении друг друга в любой форме недостоверной информации и сведений, умаляющих честь, достоинство и деловую репутацию.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Стороны договорились, что положения настоящего соглашения, равно как и факт его заключения, являются конфиденциальной информацией.\</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Передача такой информации третьим лицам возможна только при получении согласия на такую передачу передающей стороной от другой стороны по настоящему соглашению.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судебные расходы, связанные с настоящим гражданским делом, относятся на понесшую их сторону и распределению не подлежит.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Производство по делу по иску Русишвили Ларисы Леонидовны к ИП Арабину Борису Георгиевичу о взыскании неустойки, штрафа, судебных расходов по договору строительного подряда, прекратить.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; И.В. Порфирьева</p></span>