Дело № 2-3281/2025 ~ М-1854/2025
Абаканский городской суд Республики Хакасия
Гражданские дела - первая инстанция
Суть дела
<title></title> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <p class="MsoClassa3" style="TEXT-INDENT: 0.5in">УИД <span class="Nomer2">№</span> Дело <span class="Nomer2">№</span></p> <p class="MsoClassa3" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">РЕШЕНИЕ</p> <p class="MsoClassa3" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">Именем Российской Федерации</p> <p style="TEXT-INDENT: 0.5in">28 июля 2025 года <span class="Address2"><адрес></span></p> <p style="TEXT-INDENT: 0.5in">Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе:</p> <p style="TEXT-INDENT: 0.5in">председательствующего Лобоцкой И.Е.,</p> <p style="TEXT-INDENT: 0.5in">при секретаре <span class="FIO4">ФИО4</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению <span class="FIO2">ФИО2</span>, <span class="FIO1">ФИО1</span> к Обществу с ограниченной ответственностью «Аврора» о взыскании неустойки,</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">УСТАНОВИЛ:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="FIO2">ФИО2</span>, <span class="FIO1">ФИО1</span> обратились в Абаканский городской суд с исковым заявление к обществу с ограниченной ответственностью «Аврора» (далее по тексту- ООО «Аврора», Общество) о взыскании неустойки, мотивируя требования тем, что <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> между истцами и ответчиком в лице директора <span class="FIO5">ФИО5</span>, действующего на основании устава, был заключен договор подряда № И-17/08 на строительство индивидуального дома, расположенного по адресу: <span class="Address2"><адрес></span>; срок сдачи объекта строительства обозначен <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>. В указанный срок обязательства по договору ответчик не исполнил. Решением Абаканского городского суда исковые требования были удовлетворены и с ООО «Аврора» была взыскана сумма неустойка, рассчитанная на основании ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей». Истцы просят суд взыскать с ответчиков сумму неустойки в размере 2 782 586 руб. 32 коп.</p> <p class="MsoClassa4" style="TEXT-INDENT: 0.5in">В ходе рассмотрения дела сторона истца уточнила требования, просила суд взыскать с ответчика сумму неустойки в размере 3 134 030,70 рублей, компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей (по 100 000 руб. каждому), штраф в размере 50 % от присужденных сумм, указывая на то, что ответчик не исполнил условия договора, сторона испытывает морально- нравственные страдания, в том числе и с неисполнением решения суда.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истцы <span class="FIO2">ФИО2</span>, <span class="FIO1">ФИО1</span>, в судебное заседание не явились, извещены о времени и месте разбирательства дела надлежащим образом. О причинах неявки суд в известность не поставили. Направили для участия в судебном заседании уполномоченного представителя.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В судебном заседании представитель истцов <span class="FIO6">ФИО6</span>, действующая на основании ордера, уточненные исковые требования поддержала в полном объеме, указывая на то, что сумма долга по решению суда была перечислена ответчиком только <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В судебном заседании представитель ответчика <span class="FIO7">ФИО7</span>, действующий на основании ордера, возражал против удовлетворения требований, представил письменные пояснения, указал также на факт расторжения договора решением суда. Кроме того, в возражениях от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> указал на то, что истец уже получил сумму 351 444, 38 рублей за нарушение ответчиком своего обязательства по данному договору подряда, которая превышает стоимость работ, производимых на данном этапе, поэтому истец не имеет права на возмещение, которое превышает стоимость данных работ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу ст.167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГПК РФ) в целях правильного и своевременного рассмотрения и разрешения настоящего дела, учитывая право сторон на судопроизводство в разумные сроки, суд полагает возможным рассмотреть данное гражданское дело в отсутствие не явившихся сторон, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (пункт 1).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пп. 1, 4).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 2 ст. 307 ГК РФ предусмотрено, что при установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Статьями 309, 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства, односторонний отказ от исполнения обязательств и одностороннее изменение его условий не допускаются.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В ходе рассмотрения дела установлено, что <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> между ООО «Аврора» (подрядчик) и <span class="FIO1">ФИО1</span>, <span class="FIO2">ФИО2</span> (заказчик) был заключен договор подряда № И-17/08, согласно которому подрядчик обязуется в установленные настоящим договором сроки выполнить строительные работы, включая инженерные сети, коммуникации по объекту: индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: <span class="Address2"><адрес></span>, а заказчик создать необходимые для выполнения работ условия, принять результат выполненных работ и уплатить подрядчику обусловленную настоящим договором цену (п. 1.1 договора подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п. 1.2 договора подряда, сроки выполнения соответствующих работ: начало работ – в течение 5 календарных дней с момента подписания договора подряда; окончание работы – <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 4.1 договора подряда предусмотрено, что цена договора за выполнение работ по настоящему договору составляет 3 134 030 руб. 70 коп Оплата суммы, указанной в настоящем пункте, осуществляется заказчиком как за счет собственных средств в размере 314 030 руб. 70 коп. Так и за счет средств в размере 2 820 000 руб., предоставленных АО «Россельхозбанк», на основании кредитного договора <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Условия исполнения аккредитива в пользу подрядной организации для расчетов по договору подряда осуществляется в три этапа в зависимости от уровня готовности жилого дома: 564 000 руб. 70 коп. – по факту возведения фундамента жилого дома, по предоставлении промежуточного акта приема-передачи выполненных работ, подписанного сторонами договора подряда и свидетельствующего о возведении фундамента жилого дома; 846 000 руб. – по факту возведения кровли и установки окон, по представлении промежуточного акта приема-передачи выполненных работ, подписанного сторонами договора подряда и свидетельствующего о возведении кровли и установке окон; 1 410 000 руб. – по факту завершения строительства жилого дома, подписания сторонами договора подряда акта приема-передачи выполненных работ по договору подряда при представлении акта приема-передачи выполненных работ, подписанного сторонами договора подряда и свидетельствующего о завершении строительства жилого дома, и технического плана на построенный жилой дом, заверенного подписью и печатью кадастрового инженера. Оплата третьего транша происходит по факту предоставления документов по подключению к водо- и электроснабжению.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Актом выполненных работ от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, подписанным ООО «Аврора» и <span class="FIO1">ФИО1</span>, <span class="FIO2">ФИО2</span>, подтверждается выполнение подрядчиком работ на сумму 564 000 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Обращаясь с настоящим иском, сторона истца указывает на то, что в установленный срок работы по строительству дома выполнены не в полном объеме, поэтому с ответчика подлежит взысканию сумма неустойки предусмотренная ст. 28 ФЗ «О защите прав потребителей».</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно статьи 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ссылку стороны ответчика на тот факт, что Подрядчиком выполнены работы по второму этапу, однако, Заказчик отказался подписывать Акт <span class="Nomer2">№</span> выполненных работ, в связи с чем требования стороны истца не подлежат удовлетворению, суд считает не заслуживающим внимания, поскольку указанные обстоятельства не нашли подтверждения в ходе рассмотрения дела.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Далее, суд считает необходимым отметить, что решением Абаканского городского суда от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> постановленным по гражданскому делу <span class="Nomer2">№</span> по исковому заявлению <span class="FIO2">ФИО2</span>, <span class="FIO1">ФИО1</span> к обществу с ограниченной ответственностью «Аврора» о расторжении договора подряда, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, исковые требования удовлетворены, судом постановлено:</p> <p class="MsoClassa6" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> «Расторгнуть договор подряда <span class="Nomer2">№</span> на строительство индивидуального дома, расположенного по адресу: <span class="Address2"><адрес></span>, заключенный <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> между ООО «Аврора» и <span class="FIO2">ФИО2</span>, <span class="FIO1">ФИО1</span>.</p> <p class="MsoClassa6" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Аврора» (ИНН <span class="Nomer2">№</span>) в пользу <span class="FIO2">ФИО2</span> (паспорт <span class="Nomer2">№</span> выдан <span class="others1"><данные изъяты></span> <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, код подразделения <span class="Nomer2">№</span>), <span class="FIO1">ФИО1</span> (паспорт <span class="Nomer2">№</span> выдан <span class="others2"><данные изъяты></span> <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, код подразделения <span class="Nomer2">№</span>) неустойку за просрочку исполнения обязательств на основании ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей за период с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в размере 351 444 рубля 38 копеек, компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., штраф в размере 225 722 рубля 19 копеек, всего взыскать – 677 166 (шестьсот семьдесят семь тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 57 копеек.</p> <p class="MsoClassa6" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Аврора» (ИНН 2422004180) в доход бюджета государственную пошлину в размере 14 286 (четырнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей».</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Из выше указанного следует, что за период с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> при выполнении Подрядчиком первого этапа работы решением суда с последнего была взыскана сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств на основании ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» в размере 351 444 рубля 38 копеек, между тем сумма первого этапа составляет 564 000 руб. 70 коп.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Таким образом, принимая во внимание выше указанные обстоятельства, суд приходит к выводу, что в соответствии со ст. 28 Закона с ответчика подлежит взысканию сумма неустойки за просрочку исполнения обязательств на основании ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» за период с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в размере 212 555,62 рубля.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Далее, согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а так же в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В ходе судебного разбирательства было установлено наличие вины со стороны ответчика.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">При определении размера компенсации морального вреда, суд, учитывая степень вины ответчика, объем нравственных страданий истца, имущественное положение истца и ответчика, полагает, заявленную истцом ко взысканию сумму компенсации морального вреда завышенной.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Учитывая принципы разумности и справедливости, суд полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истцов компенсацию морального вреда в размере -50 000 рублей.</p> <p class="MsoClassa3" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Далее, в соответствии с п.6 ст.13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.</p> <p class="MsoClassa3" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно разъяснениям, содержащимся в п.46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> <span class="Nomer2">№</span> «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.</p> <p class="MsoClassa3" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Поскольку ответчик добровольно требования потребителя не удовлетворил (предъявленные в досудебном и в судебном порядке) с ответчика в пользу стороны истца подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, что составляет 131 277,81 рублей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу ст. 103 ГПК РФ, ст. 333.20 Налогового кодекса РФ в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины, она уплачивается ответчиком, не освобожденным от ее уплаты, пропорционально размеру удовлетворенных требований.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 333.36 Налогового кодекса РФ, от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, освобождаются истцы - по искам, связанным с нарушением прав потребителей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Таким образом, учитывая, что исковые требования удовлетворены, при этом истцы при подаче искового заявления были освобождены от уплаты государственной пошлины, с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в размере 10 376 рублей 66 копеек в доход местного бюджета.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">Р Е Ш И Л :</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Исковые требования <span class="FIO2">ФИО2</span>, <span class="FIO1">ФИО1</span> удовлетворить частично.</p> <p class="MsoClassa6" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Аврора» (ИНН <span class="Nomer2">№</span>) в пользу <span class="FIO2">ФИО2</span> (паспорт <span class="Nomer2">№</span> выдан <span class="others3"><данные изъяты></span> <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, код подразделения <span class="Nomer2">№</span>) неустойку за просрочку исполнения обязательств на основании ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» за период с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> года в размере 106 277 рублей 81 копейка, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, штраф в размере 65 638 рублей 91 копейка.</p> <p class="MsoClassa6" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Аврора» (ИНН 2422004180) в пользу <span class="FIO1">ФИО1</span> (паспорт <span class="Nomer2">№</span> выдан <span class="others4"><данные изъяты></span> <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, код подразделения <span class="Nomer2">№</span>) неустойку за просрочку исполнения обязательств на основании ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» за период с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> года в размере 106 277 рублей 81 копейка, компенсацию морального вреда в размере 25 000 рублей, штраф в размере 65 638 рублей 91 копейка.</p> <p class="MsoClassa6" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Аврора» (ИНН 2422004180) государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 10 376 рублей 66 копеек.</p> <p class="MsoClassa6" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В остальной части исковые требования оставить без удовлетворения.</p> <p class="MsoClassa8" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Хакасия в течение одного месяца со дня вынесения путем подачи апелляционной жалобы через Абаканский городской суд.</p> <p class="MsoClassa3" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Председательствующий И.Е. Лобоцкая</p> <p class="MsoClassa3" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Мотивированное решение изготовлено и подписано <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья И.Е. Лобоцкая</p></span>