<meta content="text/html; charset=Windows-1251" http-equiv="Content-Type"> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Дело <span class="Nomer2">-----</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">УИД <span class="Nomer2">-----</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Заочное РЕШЕНИЕ</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">Именем Российской Федерации</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Data2">дата</span> года <span class="Address2">адрес</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ленинский районный суд <span class="Address2">адрес</span> Республики под председательством судьи Филипповой Н.И.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">при секретаре судебного заседания <span class="FIO3">ФИО3</span>,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску <span class="FIO1">ФИО1</span> к индивидуальному предпринимателю <span class="FIO2">ФИО2</span> в защиту прав потребителя,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">У С Т А Н О В И Л:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="FIO1">ФИО1</span> с учетом уточнения от <span class="Data2">дата</span> обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю <span class="FIO2">ФИО2</span> о взыскании неустойки за нарушение срока окончания работ, компенсации морального вреда, штрафа, обязании ответчика выполнить работы по договору на выполнение строительно-ремонтных работ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В обоснование заявленных исковых требований указано, что <span class="Data2">дата</span> между Индивидуальным предпринимателем <span class="FIO2">ФИО2</span> (подрядчик) и <span class="FIO1">ФИО1</span> заключен договор на выполнение строительно-ремонтных работ № <span class="Nomer2">-----</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 1.1. подрядчик обязался в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика строительство (возведение) жилого дома «Князь» КД-200 8,5*8,5 м и сдать результат выполненных работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Согласно п. 1.3. договора работы производятся на земельном участке, расположенном по адресу: <span class="Address2">адрес</span>, <span class="Address2">адрес</span>, с кадастровым номером: <span class="Nomer2">-----</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 4.1. договора установлено, что цена работы, предусмотренной договором составляет <span class="Nomer2">-----</span> руб. Срок завершения работ по договору <span class="Data2">дата</span>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истец свои обязательства по оплате договора исполнил, что подтверждается квитанцией от <span class="Data2">дата</span> на сумму <span class="Nomer2">-----</span> руб., и чек ордером от <span class="Data2">дата</span> на сумму <span class="Nomer2">-----</span> руб., и чек ордером от <span class="Data2">дата</span> на сумму <span class="Nomer2">-----</span> руб. Всего истцом оплачено <span class="Nomer2">-----</span> руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">По настоящее время ответчик свои обязательства по договору не исполнил.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Также на строительном объекте имеются строительные недостатки, объект построен с отступлениями от условий договора на выполнение строительно-ремонтных работ. <span class="Data2">дата</span> в адрес ответчика было направлено письменное претензионное требование о безвозмездном устранении недостатков объекта строительства. Данное требование ответчиком было проигнорировано.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Data2">дата</span> в адрес ответчика была направлена досудебная претензия об устранении недостатков строительства в срок до <span class="Data2">дата</span> Ответ на претензию не предоставлен, однако ответчик устно обещал исполнить обязательства, приезжал на место строительства для продолжения работ. Истец неоднократно связывался с ответчиком по вопросу завершения работ, однако обязательства не были исполнены.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">По состоянию на <span class="Data2">дата</span> объект строительства не достроен.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В настоящее время на объекте строительства отсутствует: разводка проводов от места распределительного щитка до точек установки розеток и включателей, не произведена работа по монтажу электрической проводки и подключению от уличного щитка до дома, не установлена входная группа ПВХ (выход на террасу), не произведен монтаж вентиляционной системы, водосточная система не доделана, деревянные уличные лестницы в количестве 2 шт. к дому отсутствуют, не достроены и не окрашены полы дома и террасы, не достроена крыша карниза, не заменены откосы на подоконниках, не произведено подключение под установку унитаза и раковин с дальнейшим вводом в эксплуатацию. Ответчик должен заменить откосы и карнизы на подоконниках, заменить металлочерепицу крыши дома и заменить полы террасы ввиду наличия строительных недостатков.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании изложенного, ссылаясь на требования Закона РФ «О защите прав потребителей», истец просит суд взыскать с индивидуального предпринимателя <span class="FIO2">ФИО2</span> в его пользу неустойку за нарушение срока окончания работ за период с <span class="Data2">дата</span> по <span class="Data2">дата</span> в размере <span class="Nomer2">-----</span> руб., компенсацию морального вреда в размере <span class="Nomer2">-----</span> рублей; штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 закона РФ «О защите прав потребителей» в размере 50 % от суммы удовлетворенных исковых требований;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">обязать индивидуального предпринимателя <span class="FIO2">ФИО2</span> в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить следующие работы:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">выполнить разводку проводов от места распределительного щитка до точек установки розеток и включателей,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести работы по монтажу электрической проводки и подключению от уличного щитка до дома,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">установить входную группу ПВХ (выход на террасу),</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести монтаж вентиляционной системы,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести монтаж водосточной системы,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести монтаж уличных деревянных лестниц в количестве 2 шт.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести окраску полов и террасы дома,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">установить сетку от грызунов,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести подшивку потолка вагонкой и окрасить,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">заменить откосы и карнизы на подоконниках,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">заменить металлочерепицу крыши дома,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">заменить полы террасы,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести подключение под установку унитаза и раковин с дальнейшим вводом в эксплуатацию.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истец <span class="FIO1">ФИО1</span>, его представители <span class="FIO6">ФИО6</span>, <span class="FIO4">ФИО4</span> в судебное заседание не явились, представители истца обратились с заявлением о рассмотрении дела без участия стороны истца, на основании заявления просили уточненные исковые требования удовлетворить, выразили согласие на вынесение по делу заочного решения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик индивидуальный предприниматель <span class="FIO2">ФИО2</span> в судебное заседание не явился, извещен о времени и месте рассмотрения дела.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Суд с согласия стороны истца пришел к выводу о рассмотрении дела в отсутствие ответчика, в порядке заочного производства.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему выводу.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно ст.421 ГК РФ стороны свободны в заключении договора и в формировании всех его условий.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 730 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 27 ФЗ «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с ч.1 ст. 13 ФЗ «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Data2">дата</span> между индивидуальным предпринимателем <span class="FIO2">ФИО2</span> (подрядчик) и <span class="FIO1">ФИО1</span> заключен договор на выполнение строительно-ремонтных работ № Ф210001/52.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 1.1. подрядчик обязался в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика строительство (возведение) жилого дома «Князь» КД-200 8,5*8,5 м и сдать результат выполненных работ заказчику, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Согласно п. 1.3. договора работы производятся на земельном участке, расположенном по адресу: <span class="Address2">адрес</span> с кадастровым номером: <span class="Nomer2">-----</span>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 4.1. договора установлено, что цена работы, предусмотренной договором составляет <span class="Nomer2">-----</span> руб. Срок завершения работ по договору <span class="Data2">дата</span>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истец свои обязательства по оплате договора исполнил, что подтверждается квитанцией от <span class="Data2">дата</span> на сумму <span class="Nomer2">-----</span> руб., и чек ордером от <span class="Data2">дата</span> на сумму <span class="Nomer2">-----</span> руб., и чек ордером от <span class="Data2">дата</span> на сумму <span class="Nomer2">-----</span> руб. Всего истцом оплачено <span class="Nomer2">-----</span> руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">По настоящее время ответчик свои обязательства по договору не исполнил.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Также на строительном объекте имеются строительные недостатки, объект построен с отступлениями от условий договора на выполнение строительно-ремонтных работ. <span class="Data2">дата</span> в адрес ответчика было направлено письменное претензионное требование о безвозмездном устранении недостатков объекта строительства. Данное требование ответчиком было проигнорировано.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Data2">дата</span> в адрес ответчика была направлена досудебная претензия об устранении недостатков строительства в срок до <span class="Data2">дата</span> Ответ на претензию не предоставлен, однако ответчик устно обещал исполнить обязательства, приезжал на место строительства для продолжения работ. Истец неоднократно связывался с ответчиком по вопросу завершения работ, однако обязательства не были исполнены.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">По настоящее время объект строительства не достроен, на объекте строительства отсутствует: разводка проводов от места распределительного щитка до точек установки розеток и включателей, не произведена работа по монтажу электрической проводки и подключению от уличного щитка до дома, не установлена входная группа ПВХ (выход на террасу), не произведен монтаж вентиляционной системы, водосточная система не доделана, деревянные уличные лестницы в количестве 2 шт. к дому отсутствуют, не достроены и не окрашены полы дома и террасы, не достроена крыша карниза, не заменены откосы на подоконниках, не произведено подключение под установку унитаза и раковин с дальнейшим вводом в эксплуатацию. Ответчик должен заменить откосы и карнизы на подоконниках, заменить металлочерепицу крыши дома и заменить полы террасы ввиду наличия строительных недостатков.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Подрядчик должен был передать истцу объект долевого строительства в срок до <span class="Data2">дата</span> включительно.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Однако до настоящего времени обязательства по договору подрядчиком не выполнены, жилой дом не передан.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 28 ч. 5 ФЗ «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истцом в соответствии со ст. 28 ч. 5 ФЗ «О защите прав потребителей» составлен расчет неустойки за период с <span class="Data2">дата</span> по <span class="Data2">дата</span>. Сумма неустойки составляет <span class="Nomer2">-----</span> руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Суд считает необходимым взыскать с ответчика неустойку в размере <span class="Nomer2">-----</span> руб., так как данное требование является законным и обоснованным.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истец просит суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере <span class="Nomer2">-----</span> руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно ст. 15 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе требовать также компенсацию морального вреда за любое нарушение его прав. Размер компенсации морального вреда определяется судом. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя (п.45 Постановления Пленума ВС РФ <span class="Nomer2">-----</span> от <span class="Data2">дата</span>).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судом установлено, что ответчиком нарушены права потребителя - истца в части срока передачи объекта долевого строительства, не устранения строительных недостатков, имеющихся в объекте.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании изложенного, учитывая характер перенесенных истцами моральных переживаний, степень вины ответчика, учитывая доводы, изложенные при определении размера неустойки, а также руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд определяет размер компенсации морального вреда в размере <span class="Nomer2">-----</span> руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Кроме того, согласно п.6 ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Сумма штрафа составляет: <span class="Nomer2">-----</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Указанная сумма штрафа подлежит взысканию с ответчика в пользу истца.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 28 п.2 ФЗ « О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе назначить исполнителю новый срок.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Таким образом, подлежит удовлетворению исковое требование об обязании индивидуального предпринимателя <span class="FIO2">ФИО2</span> (ИНН <span class="Nomer2">-----</span> выполнить следующие работы по договору на выполнение строительно- ремонтных работ № <span class="Nomer2">-----</span> от <span class="Data2">дата</span> в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления решения в законную силу:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">выполнить разводку проводов от места распределительного щитка до точек установки розеток и включателей,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести работы по монтажу электрической проводки и подключению от уличного щитка до дома,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">установить входную группу ПВХ (выход на террасу),</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести монтаж вентиляционной системы,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести монтаж водосточной системы,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести монтаж уличных деревянных лестниц в количестве 2 шт.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести окраску полов и террасы дома,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">установить сетку от грызунов,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести подшивку потолка вагонкой и окрасить,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">заменить откосы и карнизы на подоконниках,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">заменить металлочерепицу крыши дома,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">заменить полы террасы,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести подключение под установку унитаза и раковин с дальнейшим вводом в эксплуатацию.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно ст.103 ГПК РФ, ст. 333.19 НК РФ с ответчика подлежит взысканию госпошлина в доход бюджета <span class="Address2">адрес</span> в размере <span class="Nomer2">-----</span> рублей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь ст.ст.194-199, 235 ГПК РФ, суд</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">решил:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Исковые требования удовлетворить частично.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Взыскать с Индивидуального предпринимателя <span class="FIO2">ФИО2</span> (ИНН <span class="Nomer2">-----</span>) в пользу <span class="FIO1">ФИО1</span> (паспорт <span class="Nomer2">-----</span>) неустойку за нарушение срока окончания работ за период с <span class="Data2">дата</span> по <span class="Data2">дата</span> в размере <span class="Nomer2">-----</span> руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- компенсацию морального вреда в размере <span class="Nomer2">-----</span> руб.;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 закона РФ «О защите прав потребителей» в размере 50 % от суммы удовлетворенных исковых требований в размере <span class="Nomer2">-----</span> руб.;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Обязать Индивидуального предпринимателя <span class="FIO2">ФИО2</span> (ИНН <span class="Nomer2">-----</span>) выполнить следующие работы по договору на выполнение строительно- ремонтных работ № <span class="Nomer2">-----</span> от <span class="Data2">дата</span> в течение 3 (трех) месяцев со дня вступления решения в законную силу:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">выполнить разводку проводов от места распределительного щитка до точек установки розеток и включателей,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести работы по монтажу электрической проводки и подключению от уличного щитка до дома,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">установить входную группу ПВХ (выход на террасу),</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести монтаж вентиляционной системы,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести монтаж водосточной системы,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести монтаж уличных деревянных лестниц в количестве 2 шт.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести окраску полов и террасы дома,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">установить сетку от грызунов,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести подшивку потолка вагонкой и окрасить,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">заменить откосы и карнизы на подоконниках,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">заменить металлочерепицу крыши дома,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">заменить полы террасы,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">произвести подключение под установку унитаза и раковин с дальнейшим вводом в эксплуатацию.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Взыскать с Индивидуального предпринимателя <span class="FIO2">ФИО2</span> (ИНН <span class="Nomer2">-----</span>) государственную пошлину в доход местного бюджета <span class="Address2">адрес</span> в размере <span class="Nomer2">-----</span> рублей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Мотивированный текст решения изготовлен <span class="Data2">дата</span>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья Н.И. Филиппова</p></span>