Дело № 2-410/2025 ~ М-322/2025
Бийский районный суд Алтайского края
Гражданские дела - первая инстанция
Суть дела
<title></title> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <p style="TEXT-INDENT: 0.5in"> Мотивированное решение изготовлено 23 сентября 2025 года</p> <p style="TEXT-INDENT: 0.5in">Дело № 2 2-410/2025</p> <p style="TEXT-INDENT: 0.5in">УИД 22RS0003-01-2025-000764-55</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">РЕШЕНИЕ</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">г. Бийск 09 сентября 2025 года</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Бийский районный суд Алтайского края в составе</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">председательствующего судьи Воробьевой О.Е.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">при секретаре Терехове А.В.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Жданухина Алексея Викторовича, Жданухиной Анны Евгеньевны к ООО СК «Малые Этажи» о защите прав потребителей,</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">У С Т А Н О В И Л:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Жданухин А.В., Жданухина А.Е. (далее - истцы) обратились в суд с иском к ООО СК «Малые этажи» (далее - ответчик) о защите прав потребителей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClass20">В обоснование заявленных указывает на то, что <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> между истцами и ответчиком был заключен договор подряда <span class="Nomer2">№</span> на строительство индивидуального жилищного дома по адресу: <span class="Address2"><адрес></span>, с кадастровым номером земельного участка <span class="Nomer2">№</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClass20">Во исполнение условий указанного договора, истцами <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по платежному поручению <span class="Nomer2">№</span> на счет ответчика были перечислены денежные средства в размере 5 905 164, 50 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClass20">Срок исполнения договора, выполнения работ определен <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClass20">В феврале 2025 года истец Жданухин А.В., находясь в командировке в г. Красноярске пытался выяснить причины невыполнения последними условий договора подряда, в результате обращения истцам был направлен ответ, из которого следовало, что организация выполнение работ в срок, установленный договором не будет начата.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClass20">Истцами в адрес ответчика была направлена претензия, на которую ответчику не ответил.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Ссылаясь на изложенное, просят возложить на ООО СК «Малые этажи» обязанность по исполнению условий договора подряда <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> на строительство индивидуального жилого дома по указанному адресу, взыскать в свою пользу денежные средства в размере по 25 000 руб. каждому в качестве компенсации морального вреда, штраф за отказ от добровольного удовлетворения исковых требований.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В судебном заседании представитель истца Жданухиной А.Е. - Свистула В.М. исковые требования поддержала, настаивала на их удовлетворении по основаниям искового заявления.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В судебное заседание истцы Жданухин А.В., Жданухина А.Е., представитель ответчика ООО СК «Малые этажи», представитель третьего лица АО «Банк Левобережный» не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещались надлежащим образом.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Исследовав материалы гражданского дела, выслушав представителя истца, суд приходит к следующему.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Согласно ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В соответствии с п. 1 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Статьей 711 ГК РФ установлено, что если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В силу ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. Если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления в ней от договора подряда или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты подрядчиком, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по их обнаружении. При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. Если иное не предусмотрено договором подряда, при уклонении заказчика от принятия выполненной работы подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно договору результат работы должен был быть передан заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 настоящего Кодекса.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Согласно ст. 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по договору подряда, подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу ст. 706 ГК РФ, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика. Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 настоящего Кодекса, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда. Если иное не предусмотрено законом или договором, заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком. С согласия генерального подрядчика заказчик вправе заключить договоры на выполнение отдельных работ с другими лицами. В этом случае указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед заказчиком.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 708 ГК РФ В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной приблизительно цены работы, подрядчик обязан своевременно предупредить об этом заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре подряда цены работы, вправе отказаться от договора. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика уплаты ему цены за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший заказчика о необходимости превышения указанной в договоре цены работы, обязан выполнить договор, сохраняя право на оплату работы по цене, определенной в договоре. Подрядчик не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения, в том числе в случае, когда в момент заключения договора подряда исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 настоящего Кодекса.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Из материалов дела судом установлено: <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> года между Жданухиным А.В., Жданухиной А.Е. и Якутовым А.В., Якутовой О.И. заключен договор купли-продажи земельного участка по адресу: <span class="Address2"><адрес></span>, площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером <span class="Nomer2">№</span>, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование - для строительства индивидуального жилого дома.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> года между Жданухиным А.В., Жданухиной А.Е. и ООО СК «Малые этажи» был заключен договор подряда <span class="Nomer2">№</span> на строительство индивидуального жилого дома.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Согласно разделу 1 «Предмет договора», подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию заказчика строительство жилого дома и прочие согласованные Сторонами работы, предусмотренные сметой на выполнение работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их и оплатить обусловленную Договором цену.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В соответствии п. 1.6. Подрядчик передает Заказчику готовый объект строительства (жилой дом) в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора и Сметы в срок до 31.03.2025, при условии своевременного поступления платежей от Заказчика, благоприятных погодных условий для выполнения Работ, а также выполнении Заказчиком встречных обязательств по настоящему Договору.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Пунктом 1.7 предусмотрено, что работы сдаются Заказчику поэтапно: по завершении очередного этапа Работ, Подрядчик извещает Заказчика о готовности работ к приемке, а Заказчик обязуется принять работы и подписать акты приема-сдачи выполненного этапа работ (Приложение №3) в срок не более 3 календарных дней с момента получения извещения Подрядчика. При задержке сроков приемки, сроки сдачи работ продляются соразмерно времени, на который была задержана приемка работ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Согласно п. 3.4. раздела «Стоимость и порядок расчетов» обязательства заказчика по оплате считаются исполненными на дату поступления денежных средств в кассу Подрядчика или на его расчетный счет.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В соответствии с п.4.1. раздела «Сроки выполнения работ» подрядчик приступает к выполнению Работ в течении 21 рабочего дня с момента поступления платежей, предусмотренных гл.3 настоящего договора, при условии выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п.2.1. и п.2.2. настоящего Договора. При невыполнении Заказчиком указанных обязательств, срок начала работ отодвигается соразмерно времени, которое потребовалось до момента надлежащего исполнения обязательств Заказчиком.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Согласно п.4.2. срок завершения работ, установленный п.1.6. настоящего договора, является ориентировочным, и может быть изменен при возникновении обстоятельств, предусмотренных настоящим Договором, препятствующих своевременному выполнению работ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> П.4.5. предусмотрено, что подрядчик обязан уведомить Заказчика о возникновении обстоятельств, указанных в п.4.4. в течение 2 рабочих дней с момента их обнаружения любым из установленных Договором способов.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Согласно платёжного поручения <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> Жданухин А.В. перечислил на счет ООО СК «Малые этажи» 5 905 164 руб. 50 коп. в качестве оплаты по договору <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Квитанциями от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> подтверждается, что Жданухиной А.Е. в адрес ответчика ООО СК «Малые этажи» направлена претензия, в которой истцы просят в течении 7 рабочих дней с момента получения претензии приступить к выполнению работ, в случае невозможности исполнения договора уведомить истцов о способах возврата необоснованно полученных и удержанных денежных средств с учетом убытков, которые понесла сторона Заказчика.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Между тем, ответчиком ООО СК «Малые этажи» не представлено суду доказательств возврата указанной суммы, а также доказательств, подтверждающих исполнение им своих обязательств по договору в установленный срок, равно как несение им каких-либо фактических расходов по данному договору в период его действия.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Разрешая требования истца о взыскании с ответчика компенсации морального вреда, суд исходит из следующего.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст.15 Закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Так как в ходе рассмотрения дела вина ответчика установлена, требование истца о взыскании морального вреда подлежит удовлетворению. С учетом обстоятельств дела, степени вины нарушителя, учитывая характер физических и нравственных страданий, вызванных неисполнением ответчиком требований закона о защите прав потребителей в течение продолжительного периода времени, в качестве компенсации морального вреда суд, руководствуясь требованиями разумности и справедливости, полагает правильным взыскать с ответчика в пользу истцов 5000 рублей каждому истцу.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Указанный размер компенсации морального вреда соответствует фактическим обстоятельствам настоящего гражданского дела, является разумным и справедливым, отвечающим требованиям добросовестности и объему перенесенных истцом страданий. В удовлетворении требования истца о взыскании компенсации морального вреда в большей сумме следует отказать.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В силу ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Принимая во внимание то обстоятельство, что требования истца о возврате денежной суммы не было удовлетворено ответчиком в добровольном порядке, суд приходит к выводу о взыскании с данного ответчика штрафа за несоблюдение в добровольном порядке требования потребителя на основании статьи 13 Закона «О защите прав потребителей» в размере 2500 руб. каждому истцу.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal">В пункте 34 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что применение статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal">Из приведенных правовых норм и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации следует, что уменьшение установленного договором и Законом о защите прав потребителей размера неустойки и штрафа производится судом, исходя из оценки их соразмерности последствиям нарушения обязательства, однако такое уменьшение не может быть произвольным и не допускается без представления ответчиком доказательств, подтверждающих такую несоразмерность.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal">Ответчик не указал на доказательства, свидетельствующие о том, что взыскание штрафа в определенном размере повлечет необоснованную выгоду для истца, вместе с тем, бремя доказывания данного обстоятельства возложено на ответчика.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">С учетом изложенного, суд полагает, что размер штрафа составит 50% в размере 5000 руб. по 2500 руб. каждому истцу.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со статьей 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации имеются правовые основания для взыскания с ООО СК «Малые этажи» государственной пошлины в доход местного бюджета в размере 3000 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">РЕШИЛ:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Исковые требования Жданухина Алексея Викторовича, Жданухиной Анны Евгеньевны удовлетворить частично.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClass40">Возложить на ООО СК «Малые Этажи» (ИНН 0816040978) обязанность по исполнению условий договора подряда <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> г. на строительство индивидуального жилищного дома по адресу: <span class="Address2"><адрес></span>, кадастровый номер земельного участка: <span class="Nomer2">№</span> заключенного между ООО СК «Малые Этажи» и Жданухиным Алексеем Викторовичем, Жданухиной Анной Евгеньевной.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Взыскать с ООО СК «Малые Этажи» в пользу Жданухина Алексея Викторовича (паспорт <span class="Nomer2">№</span>), Жданухиной Анны Евгеньевны (паспорт <span class="Nomer2">№</span>) компенсацию морального вреда в размере 5000 руб. каждому истцу, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 2500 руб. каждому истцу.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В удовлетворении остальной части иска отказать.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Взыскать с ООО СК «Малые Этажи» в доход бюджета государственную пошлину в размере 3000 руб. 00 коп.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> С мотивированным решением лица, участвующие в деле, вправе ознакомиться в помещении суда 23 сентября 2025 года.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Алтайский краевой суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Бийский районный суд Алтайского края.</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья (подписано) О.Е. Воробьева</p></span>