Дело № 2-2827/2025 ~ М-811/2025
Свердловский районный суд г. Красноярска
Гражданские дела - первая инстанция
Суть дела
<title></title> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">Дело № 2-2827/2025</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in"> УИД 24RS0046-01-2025-001586-13</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">ОПРЕДЕЛЕНИЕ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 16 июня 2025 года г. Красноярск</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Свердловский районный суд г. Красноярска в составе:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> председательствующего судьи Медведской Г.А.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> при ведении протокола помощником судьи Андреенко Е.В.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кац Людмилы Андреевны к ИП Бахметьеву Василию Владимировичу о защите прав потребителя,</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in"> УСТАНОВИЛ:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> <span class="FIO1">ФИО1</span> обратилась в суд с иском к ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> о защите прав потребителя.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Требования мотивированы тем, что между истцом и ответчиком был заключен Договор на выполнение подрядных работ от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, согласно которому Исполнитель принял на себя обязательства по строительству бани на участке Заказчика. Технические параметры постройки были определены в пункте 2.1 Договора. Цена работ определена в сумме 440 000 руб. за работу, выполненную «под ключ»: результатом работ было определено полностью завершенное строительством сооружение (п.3.1. Договора). Первоначальным сроком окончания выполнения работ определено <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. (п.9.2 Договора). Этапность работ Договором не предусмотрена; результат работ должен был быть передан Заказчику после полного завершения всех работ. <span class="FIO2">ФИО2</span> является индивидуальным предпринимателем с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> с основным видом экономической деятельности (ОКВЭД) 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий», представлял себя как профессионального строителя демонстрировал экспозицию образцов строений на <span class="Address2"><адрес></span> (арендованная Ответчиком производственная площадка). Строительство истец заказывала у Ответчика как у профессионального строителя для личных некоммерческих нужд. Договор, заключенный между сторонами, истец квалифицирует как договор бытового подряда. Следовательно, на Договор с Ответчиком распространяются нормы Закона о защите прав потребителей. С момента заключения Договора и до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> истец уплатила Ответчику денежную сумму в размере 230 000 руб., а именно: 120 000 руб. - <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> (по накладной); 80 000 руб. - <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>; 15 000 руб. - <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> (онлайн-перевод), 15 000 руб. - <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> (онлайн-перевод). К <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> на земельном участке были лишь смонтирован фундамент из 9-ти винтовых свай. В связи с неисполнением Ответчиком договорных обязательств, с целью урегулирования ситуации в октябре 2024 года между сторонами было подписано Дополнительное соглашение к Договору, в котором был определен окончательный срок выполнения работ по Договору: не позднее <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> и окончательная стоимость работ. В Дополнительном соглашении к Договору стороны определили подсудность споров, а именно: по месту нахождения заказчика. По Дополнительному соглашению к Договору истец уплатила Ответчику дополнительно сумму в 75 000 руб. двумя онлайн-переводами: 26 000 руб. - 25.10.2024г.; 49 000 руб. - <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>. Общая сумма, которую истец уплатила Ответчику за выполнение работ, составила 305 000 руб. К настоящему моменту Ответчик изготовил и смонтировал лишь 9 винтовых свай. Стоимость свайного фундамента составляет, согласно Дополнительному соглашению к Договору, 52 200 руб. Остальные работы Ответчик не выполнил, по сути, отказавшись исполнять принятые на себя обязательства. Вместе с тем, фундамент не завершен (отсутствуют оголовки свай, обвязка фундамента); 9 вкрученных в землю труб в таком виде не имеют потребительских свойств, не могут использоваться по назначении, т.к. фундамент не завершен. <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> истец направила почтой Ответчику претензию от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> с требованием в течение 30-ти дней со дня получения претензии либо полностью завершить работы по Договору, либо возвратить денежные средства и уплатить неустойку за просрочку выполнения работ. Письмо было получено лично Ответчиком по почте <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, обязательства Ответчик не выполнил, денежные средства не возвратил, неустойка не уплатил. На претензию Ответчик не ответил, мер к урегулированию спорной ситуации не предпринял.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> На основании изложенного, истец просит взыскать с ответчика задолженность в размере 305 000 руб., неустойку в размере 387 800 руб., компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., штраф.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Истец <span class="FIO1">ФИО1</span>, ответчик ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> в судебное заседание не явились, до судебного заседания представили мировое соглашение, подписанное сторонами, просили его удовлетворить, последствия заключения мирового соглашения им ясны и понятны.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> По условиям мирового соглашения, достигнуто между сторонами, предусмотрено следующее:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 1. Ответчик в счет погашения задолженности 305 000 руб. обязуется в срок до «25» мая 2025 года выполнить работы на участке Истца из материалов ответчика, а именно доставка и монтаж Бани площадью 2,4x4,0 м из бруса 100x150 мм на винтовых сваях с внутренней отделкой вагонкой, оснащением: полки, двери, кровля двухскатная, покрытия металлочерепица зеленого цвета), Терраса площадью 2,0x4,0 м., без взымания дополнительных плат.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 2. Ответчик несет гарантийные обязательства сроком 12 месяцев. Гарантийные</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> обязательства вступают в силу с момента окончания работ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 3. Истец отказывается от взыскания денежных средств, заявленных в исковом требовании в виде:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> - неустойки в размере 387 800 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> - компенсации морального вреда в размере 100 000 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> - штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в размере 50 % от суммы, присужденной судом.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 4. Истец отказывается от взыскания денежных средств, не заявленных ранее в исковом требовании в виде:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> - судебных (юридических и почтовых) расходов.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 5. Стороны гарантируют, что настоящее Соглашение не нарушает права и законные интересы третьих лиц и не противоречит закону.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 6. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по 1 для каждой из Сторон и 1 для приобщения к материалам дела судом.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Стороны просят суд утвердить настоящее мировое соглашение, а производство по делу прекратить. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 220, 221 ГПК РФ, Сторонам разъяснены и понятны.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Исследовав материалы дела, суд считает возможным утвердить мировое соглашение сторон, поскольку оно не противоречит закону, совершено в интересах сторон и выполнение ими условий мирового соглашения не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> На основании изложенного, руководствуясь ст. 39, ст.173, п. 4 ст. 220 ГПК РФ, суд,</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in"> ОПРЕДЕЛИЛ:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> По гражданскому делу по иску <span class="FIO1">ФИО1</span> к ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> о защите прав потребителя, утвердить мировое соглашение следующего содержания:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 1. Ответчик в счет погашения задолженности 305 000 руб. обязуется в срок до «25» мая 2025 года выполнить работы на участке Истца из материалов ответчика, а именно доставка и монтаж Бани площадью 2,4x4,0 м из бруса 100x150 мм на винтовых сваях с внутренней отделкой вагонкой, оснащением: полки, двери, кровля двухскатная, покрытия металлочерепица зеленого цвета), Терраса площадью 2,0x4,0 м., без взымания дополнительных плат.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 2. Ответчик несет гарантийные обязательства сроком 12 месяцев. Гарантийные</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> обязательства вступают в силу с момента окончания работ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 3. Истец отказывается от взыскания денежных средств, заявленных в исковом требовании в виде:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> - неустойки в размере 387 800 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> - компенсации морального вреда в размере 100 000 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> - штрафа за неисполнение требований потребителя в добровольном порядке в размере 50 % от суммы, присужденной судом.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 4. Истец отказывается от взыскания денежных средств, не заявленных ранее в исковом требовании в виде:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> - судебных (юридических и почтовых) расходов.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 5. Стороны гарантируют, что настоящее Соглашение не нарушает права и законные интересы третьих лиц и не противоречит закону.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 6. Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по 1 для каждой из Сторон и 1 для приобщения к материалам дела судом.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, сторонам разъяснены и понятны, в частности, в части невозможности в случае прекращения дела повторного обращения в суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Производство по делу иску <span class="FIO1">ФИО1</span> к ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> о защите прав потребителя – прекратить.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Председательствующий Г.А. Медведская</p></span>