Дело № 2-1291/2025 ~ М-1020/2025

<meta content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv="Content-Type"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered)"> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <div class="WordSection1"> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Дело № 2-1291/2025</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">УИД 27RS0002-01-2025-002549-60</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" align="center">З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" align="center">Именем Российской Федерации</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">17 сентября 2025 года г. Хабаровск</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Кировский районный суд города Хабаровска в составе: председательствующего судьи Т.В. Брязгуновой, при секретаре Головатенко А.А., с участием истца Захарова В.Н.,</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Захарова Владимира Николаевича к ООО «БОС» о расторжении договора поставки и оказания услуг, взыскании уплаченных денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда,</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" align="center">установил:</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Захаров В.Н. обратился в Кировский районный суд г.Хабаровска с иском к ООО «БОС» о расторжении договора поставки и оказания услуг, взыскании уплаченных денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда. В обоснование иска указал, что истец и его супруга (Седова М.А.) являются собственниками жилого дома по адресу г.Хабаровск <span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span> (приобретен в браке). <span class="Data2">ДАТА</span> истец заключил договор поставки и оказания услуг <span class="Nomer2">№</span> с ООО «БОС» о приобретении материалов: фасадных термопанелей, откосов, и на оказание услуг по монтажу фасадных термопанелей 1 этажа, 2 этажа, фасадного декора. Согласно спецификации <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДАТА</span> общая стоимость услуг с материалом 1 052 500 руб. Согласно п.2.4 договора оплата производится после выставления счета, в день подписания договора 70 % от стоимости товара - 450 500 руб., 30 % стоимости товара 193 300 руб. оплачиваются в день готовности товара. Оплата работ производится в размере 50 % от стоимости работ – 204 450 руб. за 1 день до начала монтажных работ, остальные 50 % стоимости монтажных работ – 204 550 руб. в день подписания акта приемки выполненных работ. Согласно п.3.3 срок изготовления товара - составляет 20 рабочих дней после поступления предоплаты на расчетный счет исполнителя. После изготовления товара исполнитель извещает заказчика о готовности и совместно стороны назначают дату выполнения работ не позднее 10 рабочих дней после изготовления товара. Согласно п.3.4 срок выполнения работ - 20 рабочих дней. Истцом оплачены <span class="Data2">ДАТА</span> – 450 500 руб., <span class="Data2">ДАТА</span> – 193 300 руб., <span class="Data2">ДАТА</span> – 204 500 руб.. <span class="Data2">ДАТА</span> истцом направлялась претензия в адрес исполнителя с требованием завершить работы - до <span class="Data2">ДАТА</span>. Ответ на претензию не поступил. <span class="Data2">ДАТА</span> снова требовал завершить работы и обозначить срок окончания работ. <span class="Data2">ДАТА</span> истцом была направлена досудебная претензия, которая также оставлена без ответа. Несмотря на заключение истцом договора как ИП, данный дом является жилым, не может использоваться в предпринимательских целях, используется их семьей для личного пользования и проживания. По данному адресу зарегистрирована супруга истца - Седова М.А. Ссылаясь на ст.779, 781, 702, 715, 717, 720, 740 ГК РФ, ст.27, 28 Закона РФ от <span class="Data2">ДАТА</span> N 2300-1 "О защите прав потребителей" указал, что в претензии от <span class="Data2">ДАТА</span> истцом был установлен новый срок завершения работ до <span class="Data2">ДАТА</span>. Таким образом, с ответчика подлежит взысканию неустойка за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя за период с <span class="Data2">ДАТА</span> по <span class="Data2">ДАТА</span> -205 дней. 848 300 руб. - оплачено, 3 % от это 25 449 руб. в день. 25 449 руб. х 205 дней = 5217 045 руб. Таким образом, максимальная неустойка 848 300 руб. Ссылаясь на ст.15, 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» истец оценивает понесенный моральный вред в размере 50 000 руб. На основании изложенного, просил: Расторгнуть договор поставки и оказания услуг <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДАТА</span>, заключенный между Захаровым В.Н. и ООО «БОС». Взыскать в пользу истца с ответчика 848 300 руб., уплаченные по договору, 50 % штраф от суммы удовлетворенных требований, компенсацию морального вреда в размере 50000 руб., неустойку за нарушение сроков удовлетворения в сумме 848 300 руб.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Определением судьи от 17.07.2025г.данный иск был оставлен без движения, с предложением истцу предоставить документ об оплате государственной пошлины за подачу иска о защите прав потребителей, цена которого превышает 1000000 рублей</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В порядке устранения недостатков искового заявления истцом представлено заявление об уточнении иска, где просил: Расторгнуть договор поставки и оказания услуг <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДАТА</span>, заключенный между Захаровым В.Н. и ООО «БОС». Взыскать в пользу истца с ответчика 848 300 руб., уплаченные по договору, 50 % штраф от суммы удовлетворенных требований, компенсацию морального вреда в размере 50000 руб., неустойку за нарушение сроков удовлетворения в сумме 151 000 руб.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В судебном заседании истец Захаров В.Н. заявленный иск поддержал по изложенным в нем основаниям, просил удовлетворить в полном объеме с учетом уточнений. Дал согласие на рассмотрение дела в порядке заочного производства.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик ООО «БОС» в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещался судом надлежащим образом по адресу, имеющемуся в материалах дела. О причинах своей неявки суду не сообщили, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просили.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Как разъяснил Верховный Суд Российской Федерации в п.п.67, 68 постановления <span class="Nomer2">№</span> Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» бремя доказывания факта направления (осуществления) сообщения и его доставки адресату лежит на лицу, направившем сообщение. Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (пункт 1 статьи 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем она была возвращена по истечении срока хранения. Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат. Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным законодательством не предусмотрено иное.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с ч.1 ст.233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">При таких обстоятельствах, признавая ответчика извещенными о времени рассмотрения дела, с учетом его неявки и согласия истца на рассмотрение дела в порядке заочного производства, суд считает возможным рассмотреть гражданское дело в соответствии со ст.ст.233-234 ГПК РФ.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Выслушав пояснения истца, изучив материалы дела, судом установлено следующее.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Data2">ДАТА</span> между ООО «БОС» (исполнитель) в лице директора Босых П.А. и Захаров В.Н. (заказчик) заключен договор поставки и оказания услуг <span class="Nomer2">№</span>, по условиям которого исполнитель обязуется изготовить и установить товар на основании эскиза, отображенного в приложении <span class="Nomer2">№</span> по адресу:г.Хабаровск, <span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span> всрок, а заказчик обязуется принять и уплатить цену, предусмотренную в договоре (п.1.1 договора). Характеристики товара (материал, цвет, размер, комплектность, форма) содержаться в спецификации (приложение <span class="Nomer2">№</span>) (п.1.2 договора).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Стоимость товара и работ составляет 1 052 900 руб., цена включает себя стоимость товара – 643 800 руб., стоимость работ и расходных материалов – 409100 руб. Оплата по договору производится после выставления счета исполнителем в адрес заказчика в день подписания договора 70 % от стоимости товара, а именно 450500 руб., 30 % стоимости товара 193300 руб. оплачиваются в день готовности товара. Оплата работ производится в размере 50 % стоимости товара, а именно 204550 руб. за 1 день до начала монтажных работ, остальные 50 % стоимости монтажных работ 204550 руб. в день подписания акта приемки выполненных работ (п.п.2.1, 2.2, 2.3, 2.4).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п.3.1 договора, заказ считается принятым с момента подписания и внесения оплаты (предоплаты), предусмотренной договором.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п.п.3.3, 3.4, 3.7 договора, срок изготовления товара составляют 20 рабочих дней после поступления предоплаты на расчетный счет исполнителя. После изготовления товара исполнитель извещает заказчика о готовности и совместно стороны назначают дату выполнения работ не позднее 10 рабочих дней после изготовления товара. Срок выполнения работ составляет 20 рабочих дней. При наступлении срока изготовления товара исполнитель уведомляет заказчика и уточняет место и время доставки.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Моментом исполнения обязательств исполнителя по договору, а также моментом перехода права собственности на товар к заказчику является момент подписания сторонами акта приема-передачи товара и работ (п.3.8 договора).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу п.7.10 договора, за нарушение сроков поставки и монтажа «Исполнитель» несет ответственность в размере 0,1 % от стоимости недопоставленной продукции за каждый день просрочки.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п.9.1, договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со спецификацией <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДАТА</span> к договору поставки и оказания услуг, Товар по договору определен как: фасадная термопанель 1480/550/50 мм. блок с теснением цвет серый 69 шт. стоимостью 144900 руб.; фасадная термопанель 1480/550/50 мм. кирпич, цвет красный кирпич на серой подложке 208 шт. стоимостью 374000 руб.; откосы окна 88,5 м.п. – 106200 руб.; планка разделительная 30,5 м.п. – 18300 руб. Итого по товарам – 643400 руб.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Работы и расходный материал: монтаж фасадных термопанелейй 1 этаж – 183200 руб.; монтаж фасадных термопанелей 2 этаж – 53700 руб.; монтаж фасадного декора - 119000 руб.; демонтаж – 35000 руб.; улей/цена Кудо – 18200 руб. Итого по работам – 409100 руб. Итого по заказу – 1052500 руб.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Факт оплаты истцом ответчику услуг по договору подтверждается платежными поручениями: <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДАТА</span> на сумму 450500 руб., <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДАТА</span> на сумму 193300 руб., <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДАТА</span> на сумму 204500 руб.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно тексту искового заявления, до настоящего времени обязательства ответчиком надлежащим образом и в соответствии с условиями договора не исполнены, срок исполнения обязательств по договору истёк. Указанное истец подтвердил в судебном заседании.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Data2">ДАТА</span> истцом в адрес ответчика направлена претензия с указанием, что установленный срок выполнения работ исполнителем нарушен (п.3.4 договора) Период просрочки на <span class="Data2">ДАТА</span> составляет 20 дней (с <span class="Data2">ДАТА</span> по <span class="Data2">ДАТА</span>) Требует завершить выполнение работ по договору в назначенный им новый срок – до <span class="Data2">ДАТА</span>.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 68005192048469, отправление возвращено отправителю <span class="Data2">ДАТА</span> после неудачной попытки вручения.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Data2">ДАТА</span> истцом в адрес ответчика направлена претензия с указанием, что период просрочки на <span class="Data2">ДАТА</span> составляет 26 дней (с <span class="Data2">ДАТА</span> по <span class="Data2">ДАТА</span>). Требует завершить выполнение работ по договору, обозначить срок завершения работ.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 68005102006824, отправление возвращено отправителю <span class="Data2">ДАТА</span> после неудачной попытки вручения.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Data2">ДАТА</span> истцом в адрес ответчика направлена досудебная претензия с требованием возврата уплаченных денежных средств в общей сумме 848350 руб., состоящих из: 643800 руб. стоимость товара, 204550 руб. работы по установке товара на основании спецификации (Приложение <span class="Nomer2">№</span>) по адресу: г.Хабаровск, <span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span>. В случает отказа с ответчика будет взыскана неустойка в размере 3 % цены выполнения работ, штраф 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, компенсация морального вреда, судебные расходы.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 68005207003872, отправление возвращено отправителю <span class="Data2">ДАТА</span> после неудачной попытки вручения.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу ч.1 ст.165.1 ГК РФ, данное юридически значимое сообщение считается доставленным.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно выписке из ЕГРЮЛ на ООО «БОС», ИНН 2700005801, по состоянию на <span class="Data2">ДАТА</span>, основным видом деятельности данного юридического лица является производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.), дополнительным видом деятельности является установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов); работы по установке внутренних лестниц, встроенных шкафов, встроенного кухонного оборудования; работы по устройству покрытий полов и облицовке стен; производство стекольных работ; производство прочих отделочных и завершающих работ.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно преамбуле Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), где потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; изготовитель, исполнитель, импортер, продавец (организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Таким образом, суд приходит к выводу, что к спорным правоотношениям подлежит применению законодательство о защите прав потребителей.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст.702, 730 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу ст.401 ГК РФ, лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности. Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Положениями пунктов 1-3 ст.730 ГК РФ установлено, что по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Договор бытового подряда является публичным договором (ст.426 ГК РФ). К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным Гражданским кодексом Российской Федерации, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п.1 ст.4 Закона РФ "О защите прав потребителей", продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которой соответствует договору.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Частью 2 ст.731 ГК РФ предусмотрено, что заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании абзаца пятого и шестого п.1 ст.28 Закона "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы, сроки начала и окончания выполнения работы. Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Как следует из обстоятельств дела, отказ истца от исполнения договора бытового подряда обусловлен нарушением исполнителем срока выполнения работы, что в силу вышеуказанной нормы закона является самостоятельным основанием для одностороннего отказа потребителя от договора и предъявления исполнителю требования о возврате уплаченных по договору денежных средств.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с требованиями ч.1 ст.56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями ч.3 ст.123 Конституции Российской Федерации и ст.12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности и равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <span class="Data2">ДАТА</span> N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации или уполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (п.4 ст.13, п.5 ст.14, п.5 ст.23.1, п.6 ст.28 Закона "О защите прав потребителей", ст.1098 ГК РФ).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Невыполнение, либо ненадлежащее выполнение лицами, участвующими в деле, своих процессуальных обязанностей по доказыванию своих требований или возражений влекут для них неблагоприятные правовые последствия.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В нарушение вышеуказанных норм права, ответчиком не представлено суду доказательств, подтверждающих выполнение условий договора, заключенного с истцом.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В связи с тем, что отказ потребителя от исполнения договора бытового подряда вызван нарушением исполнителем сроков выполнения работы (оказания услуги), потребитель в праве, в силу положений п.1 ст.28 Закона "О защите прав потребителей", требовать от исполнителя возврата всей суммы, уплаченной по договору бытового подряда, которая в данном случае является его убытками, причиненными в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Таким образом, при наличии у истца права на отказ от исполнения договора, заявленные требования о взыскании предоплаты по договору поставки и оказания услуг от <span class="Data2">ДАТА</span> <span class="Nomer2">№</span> в сумме 848 300 руб., уплаченных истцом ответчику, подлежат удовлетворению.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Data2">ДАТА</span> истец обратилась к ответчику с досудебной претензией, в которой просил выплатить ему уплаченные денежные средства ввиду неисполнения условий договора, указав, что при неисполнении претензии в течение 10 календарных дней с даты получения претензии, заказчик будет вынужден обратиться в суд.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В связи с тем, что ответчик требования истца не исполнил, что подтверждается материалами дела, ответчиком не опровергнуто, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца о расторжении договора поставки и оказания услуг от <span class="Data2">ДАТА</span> <span class="Nomer2">№</span>.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п.5 ст.28 Закона "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истцом представлен расчет неустойки, согласно которому, период взыскания определен с <span class="Data2">ДАТА</span> по <span class="Data2">ДАТА</span> (205 дней), исходя из размера долга 848 300 руб., и составляет 5217 045 руб. (848 300 х 205 * 3 %).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В связи с установленным ограничением размера неустойки ее сумма не может превышать сумму основного долга, то есть 848 300 руб.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истцом в уточненных исковых требованиях заявлен размер неустойки – 151000 руб., таким образом, в части взыскания с ответчика неустойки в сумме 151 000 руб. исковые требования истца подлежат удовлетворению.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Кроме того, суд приходит к выводу о том, что имеются основания для взыскания с ответчика пользу потребителя компенсации морального вреда и штрафа.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст.15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь ст.15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и разъяснениями в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от <span class="Data2">ДАТА</span> N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при установленном нарушении прав истца, гарантированных ст. 32 Закона, суд находит возможным, с учетом всех обстоятельств дела, взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п.6 ст.13 Закона РФ от <span class="Data2">ДАТА</span> N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50 процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Поскольку основанные на законе требования истца о защите потребительских прав подлежат удовлетворению, с учетом положений п.6 ст.13 Закона о защите прав потребителей, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 524 650 руб. (848300 + 151 000 + 50 000 руб. = 1 049300 х 50 %).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с ч.1 ст.103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">С ответчика в местный бюджет городского округа «Город Хабаровск» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 33 239,50 руб.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь ст.ст.194-199, 233-235 ГПК РФ, суд</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" align="center">решил:</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Исковые требования Захарова Владимира Николаевича к ООО «БОС» о расторжении договора поставки и оказания услуг, взыскании уплаченных денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, - удовлетворить.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Расторгнуть договор поставки и оказания услуг <span class="Nomer2">№</span> от 24.04.2024г., заключенный между Захаровым Владимиром Николаевичем и ООО «БОС».</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Взыскать с ООО "БОС" (ОГРН <span class="Nomer2">№</span>, ИНН <span class="Nomer2">№</span>) в пользу Захарова Владимира Николаевича, <span class="Data2">ДАТА</span> года рождения, уроженца г. Хабаровска (паспорт <span class="Nomer2">№</span> <span class="Nomer2">№</span> выдан Управлением внутренних дел <span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span> г. Хабаровска 17.11.2024г., код подразделения 272-002) уплаченную по договору сумму в размере 848300 рублей, неустойку в размере 151000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 50000 рублей, штраф в размере 524650 рублей, а всего взыскать 1573950 рублей.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Взыскать с ООО "БОС" (ОГРН <span class="Nomer2">№</span>, ИНН <span class="Nomer2">№</span>) в доход местного бюджета городского округа «Город Хабаровск» государственную пошлину в размере 33 239 руб. 50 коп.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в<span class="Address2"> &lt;адрес&gt;</span>вой суд через Кировский районный суд г. Хабаровска в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в<span class="Address2"> &lt;адрес&gt;</span>вой суд через Кировский районный суд г. Хабаровска в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Заочное решение суда в окончательной форме изготовлено 01.10.2025 года.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья Т.В. Брязгунова</p> </div></span>