Дело № 2-2847/2025 ~ М-2249/2025
Ленинский районный суд г. Астрахани
Гражданские дела - первая инстанция
Суть дела
<meta content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv="Content-Type"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered)"> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <div class="WordSection1"> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" align="center">ОПРЕДЕЛЕНИЕ</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">14 октября 2025 год <span class="Address2"><адрес></span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ленинский районный суд г. Астрахани в составе: председательствующего судьи Аксенова А.А., при секретаре Гехаевой Э.С., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-2847/2025 по исковому заявлению Жукова Егора Андреевича, Жуковой Татьяны Владимировны к ИП Симоновой Веронике Константиновне о взыскании неустойки, морального вреда и судебных расходов,</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" align="center">У С Т А Н О В И Л:</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истцы Жуковы Е.А., Жукова Т.В. обратились в суд с исковым заявлением к ИП Симоновой Веронике Константиновне о взыскании неустойки, морального вреда и судебных расходов по договору подряда № 24/2024 от 5.02.2024г.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В судебном заседании истцом Жуковой Т.В., представителем истцов по ордеру Сыроватским А.А. и представителем ответчика по доверенности Димитренко А.А. заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения, также представлено подписанное мировое соглашение от 14.10.2025г. следующего содержания: «1. Ответчик обязуется:</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">a) произвести технологическое подключение газоснабжения и водоснабжения дома Истцов, расположенного на земельном участке площадью 677 +/- 228 (шестьсот семьдесят семь) кв. м, кадастровый <span class="Nomer2"><№></span>, по адресу: <span class="Address2"><адрес></span>, на орошаемом участке «Фунтовский» 2-го севооборота, поле <span class="Nomer2"><№></span>, прилегает к восточной границе поселка Кирпичного завода <span class="Nomer2"><№></span>, в 100 м. восточнее бугра «Кызыл-Тобе», ДНТ «Царев», участок <span class="Nomer2"><№></span>, адрес жилого дома: <span class="Address2"><адрес></span> завода <span class="Nomer2"><№></span>, <span class="Address2"><адрес></span> (далее «дом») в течение 3 месяцев с момента постановки дома на кадастровый учет и регистрации права собственности Истцов на вышеуказанный жилой дом. При этом Истцы обязуются предоставить Подрядчику по его запросу необходимые для подключения документы и/или информацию.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">b) оплатить расходы Истцов на адвоката в размере 30000 рублей в течение 14 дней с момента утверждения настоящего соглашения.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">c) осуществить консультационное сопровождение узаконения построенного Истцами жилого дома, указанного в п. 1.а) вплоть до момента постановки на кадастровый учет, при необходимости Ответчик предлагает выдать ему или его юристу нотариальную доверенность на представление интересов в органах муниципальной власти и Росреестре.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">d) устранить трещину в штукатурке стены под подоконником на кухне в срок до 30.10.25г.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">e) нанять подрядчика и оплатить из собственных средств монтаж натяжных потолков в жилом доме Истцов, указанного в п. 1.а), при этом нанятый на такие работы подрядчик обязан выполнить монтаж натяжных потолков в течение 14 дней после уведомления Истцами о необходимости приступить в монтажу.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">f) возвести забор по периметру участка, указанного в п. 1.а), в срок до <span class="Data2"><дата обезличена></span>. Материал забора - Профлист двусторонний окрашенный, высота листа 180. Фасадный забор с бетонным основанием, столбы - кирпичная кладка, заполнение ламелями двусторонние окрашенные 9 шт.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">g) установить септик, предусмотренный договором подряда от <span class="Data2"><дата обезличена></span> <span class="Nomer2"><№></span>, а также инженерные коммуникации, соединяющие септик и дом, в течение 21 дня с момента уведомления Истцами о необходимости приступить к установке септика.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">h) установить газовый котел в течение 21 дня с момента уведомления Истцами о необходимости приступить к установке газового котла.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">i) смонтировать гардеробную комнату внутри дома согласно типового проекта в срок до 30.11.25г.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">j) выровнять земельный участок в течение 14 дней после установки септика и инженерных коммуникаций к нему.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">2. Настоящим Истцы подтверждают, что уведомлены о том, что септик необходимо монтировать после проведения косметического ремонта в доме, с уже организованными точками слива воды, в связи с тем, что слив химически активных отходов при ремонте повреждает септик. В противном случае проверить работоспособность установленного септика и коммуникаций к нему невозможно. Настоящим Истцы подтверждают, что уведомлены о том, что смонтированный не использующийся септик необходимо консервировать на период холодного времени года. В случае несоблюдения вышеуказанных требований Ответчик не отвечает за дальнейшую работоспособность септика.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">3. Истцы отказываются от всех имущественных претензий, связанных с несвоевременной передачей ему результата работ по договору подряда от <span class="Data2"><дата обезличена></span> <span class="Nomer2"><№></span>, включая пени, неустойки, штрафы и компенсации.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">4. Истец отказывается от предъявленных к ответчику требований по делу <span class="Nomer2"><№></span> ~ М-2249/2025.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">5. Стороны согласны, что гарантийные обязательства Ответчика в отношении результата работ по договору подряда от <span class="Data2"><дата обезличена></span> <span class="Nomer2"><№></span> сохраняются.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">6. За нарушение срока выполнения каждого из подпунктов пункта 1 настоящего соглашения, Ответчик выплачивает Истцам пени в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки исполнения.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">7. Иные Судебные расходы Сторон (кроме указанных в п.1b настоящего соглашения) друг другу не возмещаются и относятся на то лицо, которое их понесло или понесет в дальнейшем.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">8. С момента заключения мирового соглашения Стороны подтверждают, что претензий друг к другу не имеют.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">9. Мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из сторон и один для Ленинского районного суда г. Астрахани. Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения судом. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением Мирового соглашения, предусмотренные ст.ст. 220, 221 ГПК РФ, разъяснены и понятны».</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В судебном заседании истец Жуков Е.А., ответчик Симонова В.К., третьи лица не присутствовали, извещались надлежащим образом.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Суд, выслушав присутствующих в судебном заседании лиц, изучив мировое соглашение и материалы гражданского дела, приходит к следующему выводу.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст.39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не принимает отказ истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст.173 ГПК РФ при отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно частям 8 и 13 ст. 153.10 ГПК РФ, суд не вправе утверждать мировое соглашение в части, изменять или исключать из него какие-либо условия, согласованные сторонами. Утверждение мирового соглашения в суде первой инстанции влечет за собой прекращение производства по делу полностью или в части.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения (часть 11 статьи 153.10 ГПК РФ).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно ст. 153.11 ГПК РФ, мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Суд исследовав фактические обстоятельства спора и представленные лицами, участвующими в деле, доводы и доказательства, учитывая, что мировое соглашение соответствует требованиям закона и отсутствия нарушений прав и законных интересов других лиц, приходит к выводу, что мировые соглашения подлежат утверждению, а производство по делу прекращению.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании изложенного и руководствуясь статьями 39, 153.10, 173, 220, 221 ГПК РФ суд</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" align="center">ОПРЕДЕЛИЛ:</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Мировое соглашение по гражданскому делу № № 2-2847/2025 утвердить на следующих условиях:</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">«1. Ответчик обязуется:</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">a) произвести технологическое подключение газоснабжения и водоснабжения дома Истцов, расположенного на земельном участке площадью 677 +/- 228 (шестьсот семьдесят семь) кв. м, кадастровый <span class="Nomer2"><№></span>, по адресу: <span class="Address2"><адрес></span>, на орошаемом участке «Фунтовский» 2-го севооборота, поле <span class="Nomer2"><№></span>, прилегает к восточной границе поселка Кирпичного завода <span class="Nomer2"><№></span>, в 100 м. восточнее бугра «Кызыл-Тобе», ДНТ «Царев», участок <span class="Nomer2"><№></span>, адрес жилого дома: <span class="Address2"><адрес></span> завода <span class="Nomer2"><№></span>, <span class="Address2"><адрес></span> (далее «дом») в течение 3 месяцев с момента постановки дома на кадастровый учет и регистрации права собственности Истцов на вышеуказанный жилой дом. При этом Истцы обязуются предоставить Подрядчику по его запросу необходимые для подключения документы и/или информацию.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">b) оплатить расходы Истцов на адвоката в размере 30000 рублей в течение 14 дней с момента утверждения настоящего соглашения.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">c) осуществить консультационное сопровождение узаконения построенного Истцами жилого дома, указанного в п. 1.а) вплоть до момента постановки на кадастровый учет, при необходимости Ответчик предлагает выдать ему или его юристу нотариальную доверенность на представление интересов в органах муниципальной власти и Росреестре.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">d) устранить трещину в штукатурке стены под подоконником на кухне в срок до 30.10.25г.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">e) нанять подрядчика и оплатить из собственных средств монтаж натяжных потолков в жилом доме Истцов, указанного в п. 1.а), при этом нанятый на такие работы подрядчик обязан выполнить монтаж натяжных потолков в течение 14 дней после уведомления Истцами о необходимости приступить в монтажу.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">f) возвести забор по периметру участка, указанного в п. 1.а), в срок до <span class="Data2"><дата обезличена></span>. Материал забора - Профлист двусторонний окрашенный, высота листа 180. Фасадный забор с бетонным основанием, столбы - кирпичная кладка, заполнение ламелями двусторонние окрашенные 9 шт.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">g) установить септик, предусмотренный договором подряда от <span class="Data2"><дата обезличена></span> <span class="Nomer2"><№></span>, а также инженерные коммуникации, соединяющие септик и дом, в течение 21 дня с момента уведомления Истцами о необходимости приступить к установке септика.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">h) установить газовый котел в течение 21 дня с момента уведомления Истцами о необходимости приступить к установке газового котла.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">i) смонтировать гардеробную комнату внутри дома согласно типового проекта в срок до 30.11.25г.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">j) выровнять земельный участок в течение 14 дней после установки септика и инженерных коммуникаций к нему.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">2. Настоящим Истцы подтверждают, что уведомлены о том, что септик необходимо монтировать после проведения косметического ремонта в доме, с уже организованными точками слива воды, в связи с тем, что слив химически активных отходов при ремонте повреждает септик. В противном случае проверить работоспособность установленного септика и коммуникаций к нему невозможно. Настоящим Истцы подтверждают, что уведомлены о том, что смонтированный не использующийся септик необходимо консервировать на период холодного времени года. В случае несоблюдения вышеуказанных требований Ответчик не отвечает за дальнейшую работоспособность септика.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">3. Истцы отказываются от всех имущественных претензий, связанных с несвоевременной передачей ему результата работ по договору подряда от <span class="Data2"><дата обезличена></span> <span class="Nomer2"><№></span>, включая пени, неустойки, штрафы и компенсации.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">4. Истец отказывается от предъявленных к ответчику требований по делу № 2-2847/2025 ~ М-2249/2025.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">5. Стороны согласны, что гарантийные обязательства Ответчика в отношении результата работ по договору подряда от <span class="Data2"><дата обезличена></span> <span class="Nomer2"><№></span> сохраняются.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">6. За нарушение срока выполнения каждого из подпунктов пункта 1 настоящего соглашения, Ответчик выплачивает Истцам пени в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки исполнения.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">7. Иные Судебные расходы Сторон (кроме указанных в п.1b настоящего соглашения) друг другу не возмещаются и относятся на то лицо, которое их понесло или понесет в дальнейшем.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">8. С момента заключения мирового соглашения Стороны подтверждают, что претензий друг к другу не имеют».</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Производство по данному гражданскому делу № 2-2847/2025 - прекратить.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><b></b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья А.А. Аксенов</p> </div></span>