Дело № 2-932/2025 ~ М-737/2025

<meta content="text/html; charset=Windows-1251" http-equiv="Content-Type"> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">Гражданское дело № 2-932/2025</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">УИД30RS0005-01-2025-001465-71</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">ОПРЕДЕЛЕНИЕ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">8 августа 2025г. Ахтубинский районный суд Астраханской области в составе судьи Лябах И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ниталиевой Э.А.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Ахтубинске в помещении Ахтубинского районного суда Астраханской области, расположенном по адресу: Астраханская область, город Ахтубинск, улица Ватутина, дом 18 А, гражданское дело № 2-932/2025 по исковому заявлению Сячина <span class="FIO8">В.В.</span> к Индивидуальному предпринимателю Безруковой <span class="FIO9">Е.В.</span> о расторжении договора об оказании услуг, взыскании стоимости товара,</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">УСТАНОВИЛ:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Сячин В.В. обратился в Ахтубинский районный суд Астраханской области с иском к Индивидуальному предпринимателю Безруковой Е.В. о расторжении договора об оказании услуг, взыскании первоначального взноса, неустойки, штрафа, денежной компенсации морального вреда, мотивируя свои требования тем, что <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. с ответчиком был заключен договор об оказании услуг по изготовлению и установке памятника, надгробного сооружения (гранитного забора, гранитной арки, шаров, подставки под тумбу), стоимость работ составила 500 000 рублей, оплачен аванс 300 000 рублей. Срок исполнения работ по установке памятника согласно дополнительному соглашению до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г., в случае не установки памятника взымается неустойка в размере 1%. До настоящего времени работы по договору в полном объеме не выполнены. Ответчик выполнять оставшиеся работы не желает. <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. истец направил претензию в адрес ответчика, в которой он предложил добровольно расторгнуть договор с возвратом уплаченных денежных средств. <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. ответчик на претензию сообщил, что просит возместить расходы на установку памятника. Со ссылкой на требования статьи 31 Закона «О защите прав потребителей» просит расторгнуть договор об оказании услуг по изготовлению и установке памятника, надгробного сооружения (гранитного забора, гранитной арки, шаров, подставки под тумбу), заключенный <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. между Сячиным В.В. и ИП Бузруковой Е.В., взыскать в пользу Сячина В.В. с ответчика ИП Безруковой Е.В. часть суммы уплаченного при заключении договора от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. первоначального взноса с учетом выполненной части работ, в размере 100 000 рублей, в связи с просрочкой возмещения убытков, неустойку (пени) в размере 1% от суммы аванса, подлежащей выплате за каждый день просрочки, начиная с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. по день вынесения решения суда, штраф в размере 50% от суммы, присужденной по иску судом, денежную компенсацию морального вреда.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истец Сячин В.В. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом. Сведениями о причинах неявки суд не располагает.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Представитель истца Сячина В.В. – адвокат Гладченко В.Н., действующая на основании ордера и доверенности <span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span>0 от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г., в судебное заседание не явилась, о времени и месте проведения которого извещена надлежащим образом, не представила сведений об уважительности причин неявки.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик ИП Безрукова Е.В., представитель ответчика ИП Безруковой Е.В. – Безруков А.В. в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом. Не представили сведений об уважительности причин неявки.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно статьи 703 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договора подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно статьи 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно положениям статьи 32 Закона "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона "О защите прав потребителей", если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судом установлено, что <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. между исполнителем ИП Безруковой Е.В. и заказчиком Сячиным В.В. заключен договор об оказании ритуальных услуг по изготовлению и установке надгробного сооружения, согласно пункту 1.2 которого исполнитель обязуется изготовить изделие (памятник, надгробное сооружение), согласно эскизу, утвержденному сторонами, прилагаемому к договору.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно приложению к договору заказ состоит: из подиума гранитного 2,40*2,40, столбиков гранитных 4 шт. из красного гранита 80*80*8, шаров гранитных 4 шт., тумбы под арку 1/20/15, цветников 2 шт., надгробной плиты 100/50/5 (гранитный комплекс).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 2.3 договора определено, что в случае расторжения договора по инициативе заказчика, возврат внесенных в качестве аванса денежных средств, исполнитель производит в течении 14-ти календарных дней в полном объеме за вычетом выполненных работ (услуг)на момент письменного обращения заказчика к исполнителю.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с пунктом 3.1 договора исполнитель обязуется выполнить работы в срок не более 30 рабочих дней с момента заключения договора при наличии всех необходимых данных и при качественном фото. Срок установки не входит срок изготовления и назначается исполнителем дополнительно только после 100% оплаты, при приемлемых погодных условиях (пункт 3.2 договора).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 3.4 договора оговорено, что сроки могут быть увеличены исполнителем дополнительно в случае: а) заказ повышенной сложности с использованием нескольких видов материалов; б) нестандартная комплектация; в) нестандартные индивидуальные детали и пожелания; г) форс-мажорные обстоятельства; г) отсутствие приемлемых погодных условий.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Стоимость услуг по названному договору составила 500 000 рублей, о чем указано в приложении к названному договору.Согласно квитанции <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. и квитанции <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. заказчиком Сячиным В.В. на расчетный счет исполнителя ИП <span class="FIO1">ФИО1</span> переведены денежные средства в счет оплаты по договору от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. в общей сумме 300 000 рублей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно дополнению к договору от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. работы по установке памятника должны быть выполнены до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г., в случае неустановки памятника взимается неустойка 1%.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Основанием для обращения Сячина В.В. в суд с настоящим иском послужило то обстоятельство, что исполнителем работы по договору об оказании услуг от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. выполнены не в полном объеме. Из предусмотренного договором установлен только подиум гранитный и памятник без остальных составляющих весь комплекс (арка), а также отсутствуют столбики гранитные 4 шт. из красного гранита 80*80*8, шары гранитные 4 шт., тумба под арку 1/20/15, цветники 2 шт.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. истец обратился к ответчику с претензией, в изложении которой указал на неисполнение обязательств исполнителя перед заказчиком, просил расторгнуть договор от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г., а также вернуть уплаченные им денежные средства размере 300000 рублей, демонтировать изготовленные ранее памятник и плиту.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В ответе на названную претензию ответчик указал, что в связи с неисполнением заказчика условий договора, предусмотренных пунктом 3.2, то есть не оплата оставшейся части долга (200 000 рублей) исполнитель не мог приступить установке памятника. Однако исполнитель по просьбе заказчика пошла на встречу, и <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. было составлено дополнение к спорному договору, в соответствии с которым ИП Безрукова Е.В. обязалась установить памятник до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г., а ответчик обязался оплатить остаток средств после установки памятника, то есть <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. Памятник был установлен в срок, однако оплата от заказчика не поступила. Затраты исполнителя по выполнению условий договора составили 450 000 рублей. Также ИП Безруковой Е.В. по просьбе заказчика было произведено благоустройство могилы, согласно договора сумма работ составила 50 000 рублей, однако за указанную работу оплата не поступила. Ответчик также указал, что примерная стоимость демонтажа памятника составляет в порядке 50% от стоимости самого заказа по договору. Просит возместить расходы ИП Безруковой Е.В., затраченные на изготовление и выполнении работ по установке памятника, в соответствии с пунктом 2.3 договора.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчиком суду представлено дополнение от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. к спорному договору, подписанное собственноручно ИП Безруковой Е.В., в графе Сячин В.В. подпись отсутствует. Согласно названному дополнению, в соответствии с дополнением от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. была произведена установка памятника. Остальные работы, которые не были включены (установка гранитного забора, гранитной арки. шаров, подставки под тумбу) исполнитель обязался выполнить до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. В случае неисполнении обязательств договору в оговоренные в настоящем дополнении сроки, заказчику выплачивается неустойка в размере 5 % от суммы аванса (300 000 рублей) за каждый день просрочки. В случае неисполнении заказчиком обязательств по дополнению к договору, которое было составлено <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г., заказчиком выплачивается неустойка в размере 5% о суммы долга (200000 рублей) за каждый день просрочки.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В ходе рассмотрения гражданского дела по существу межу сторонами <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. подписано дополнительное соглашение к договору, согласно пункту 1 которого заказчик Сячин В.В., обязуется оплатить, оставшуюся сумму по договору об оказании услуг по установке памятника и благоустройству могилы от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. в размере 200 000 рублей в день подписания настоящего соглашения заказчик Сячин В.В. обязуется в день подписания настоящего соглашения оплатить ИП Безруковой Е.В. сумму в размере 50 000 рублей за оказание услуг по укладке тротуарной плитки и бордюра на другом объекте по согласованному ранее устному договору между Сячиным В.В. и ИП Безруковой Е.В.(пункт 2 дополнительного соглашения).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 3 дополнительного соглашения предусмотрено, что исполнитель ИП Безрукова Е.В. с даты заключения настоящего соглашения и оплаты оставшейся суммы по договору об оказании услуг от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. в размере 200 000 рублей, обязуется в 30 - дневный срок, т.е. до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. приступить и выполнить следующие работы: установить забор из черного гранита толщиной 7 см длина 30 см ширина 20 см; -установить цветник 1 комплект из красного гранита; установить на столбы шары гранитные в количестве 4 штук из красного гранита; установить надгробную плиту по согласованному макету размерами 100/50/5, уложенная с навесом в 1 см; установить по согласованному макету (макет прилагается) гранитную арку красного цвета с расстоянием между памятником и аркой 5 см, толщиной 8 см, верхняя часть арки 20 см, боковые части арки по 10 см каждая; затереть швы на гранитном подиуме.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Представлено платежное поручение <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. согласно которому на расчетный счет ИП Безруковой Е.В. поступил платеж по дополнительному соглашению от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. к договору от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. в размере 250000 рублей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Дело было назначено к слушанию на <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. в 14 часов 00 минут, о чем лица, участвующие в деле, были надлежащим образом извещены. Однако, стороны в суд не явились, в связи с чем судебное заседание отложено на <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>г. на 9 часов 00 минут, о чем лица, участвующие в деле, также были надлежащим образом извещены. Однако, стороны в указанную дату не явились в судебное заседание, не сообщив суду об уважительных причинах своей неявки, и не просили о рассмотрении дела в свое отсутствие.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с абзацем 7 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд оставляет заявление без рассмотрения в случае, если стороны, не просившие о разбирательстве дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Учитывая, что стороны не просили о разбирательства дела в их отсутствие, не явились в суд по вторичному вызову, настоящее заявление подлежит оставлению без рассмотрения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь статьями 222, 224, 225 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд,</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">ОПРЕДЕЛИЛ:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">исковое заявление Сячина <span class="FIO10">В.В.</span> (паспорт <span class="Nomer2">№</span>) к Индивидуальному предпринимателю Безруковой <span class="FIO11">Е.В.</span> (ОГРНИП <span class="Nomer2">№</span>, ИНН <span class="Nomer2">№</span>) о расторжении договора об оказании услуг, взыскании стоимости товара,, оставить без рассмотрения на основании пункта 7 статьи 222 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Суд по ходатайству истца или ответчика отменяет свое определение об оставлении заявления без рассмотрения по основаниям, указанным в абзацах седьмом и восьмом статьи 222 настоящего Кодекса, если истец или ответчик представит доказательства, подтверждающие уважительность причин неявки в судебное заседание и невозможности сообщения о них суду.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">После устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без рассмотрения, заинтересованное лицо вправе вновь обратиться в суд с заявлением в общем порядке.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья: Лябах И.В.</p></span>