Дело № 2-1803/2025 ~ М-521/2025
Центральный районный суд г. Воронежа
Гражданские дела - первая инстанция
Суть дела
<title></title> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <p class="MsoClass1" style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">Гражданское дело № 2-1803/2025</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">УИД 36RS0006-01-2025-001760-50</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">Категория 2.179</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">З А О Ч Н О Е Р Е Ш Е Н И Е</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">Именем Российской Федерации</p> <p class="MsoClassa3" style="TEXT-INDENT: 0.5in">07 мая 2025 года г.Воронеж</p> <p class="MsoClassa3" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Центральный районный суд г.Воронежа в составе:</p> <p style="TEXT-INDENT: 0.5in">председательствующего судьи Петровой Л.В.,</p> <p style="TEXT-INDENT: 0.5in">при секретаре судебного заседания Ашихминой М.О.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">с участием истца Морено-Пальи Е.В.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению Морено-Пальи Екатерины Владимировны к индивидуальному предпринимателю Чижову Сергею Владимировичу о взыскании денежных средств по договору бытового подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда,</p> <p style="TEXT-INDENT: 0.5in"> у с т а н о в и л:</p> <p class="MsoClassa8" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Морено-Пальи Е.В. обратилась в суд с иском к ИП Чижову С.В. о взыскании денежных средств по договору бытового подряда, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Требования мотивированы тем, что 09.09.2021 между Морено-Пальи Е.В. и ИП Чижовым С.В. был заключен договор бытового подряда №0909, по условиям которого ответчик обязался оказать истцу услугу по изготовлению, доставке, сборке и установке мебельной продукции. Срок исполнения обязательств по изготовлению товара согласно пункту 2.1 составлял 10 недель, то есть до 17.11.2021. Сумма аванса, предусмотренного договором и уплаченного истцом, составила 2 477 713 руб. Тем самым Морено-Пальи Е.В. в полной мере выполнила свои обязательства, предусмотренные договором. Однако до сих пор ИП Чижов С.В. не выполнил услугу, указанную в договоре. Истцом ответчику была направлена претензия, но ответчик до настоящего времени не выполнил требования. Данная ситуация причинила Морено-Пальи Е.В. значительные неудобства: невозможность полноценного использования помещений второго и третьего этажей и нравственные страдания.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Морено-Пальи Е.В. просит суд взыскать с ИП Чижова С.В. в свою пользу денежные средства по договору бытового подряда №0909 от 09.09.2021 в размере 2 477 713 руб. в связи с отказом от договора №0909 от 09.09.2021, неустойку за нарушение сроков выполнения работа в размере 2 477 713 руб., компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу Морено-Пальи Е.В.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В судебном заседании истец Морено-Пальи Е.В. исковое заявление поддержала, просила его удовлетворить в полном объеме.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Ответчик ИП Чижов С.В. в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом по всем известным суду адресам, что подтверждается почтовыми конвертами и отчетами об отслеживании почтовых отправлений (истек срок хранения).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В соответствии с частью 1 статьи 165.1 ГК РФ, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 63 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", по смыслу пункта 1 ст. 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам (например, в тексте договора), либо его представителю. При этом необходимо учитывать, что гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресам, перечисленным в абзацах 1 и 2 настоящего пункта, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (п. 1 ст. 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним (п. 1 ст. 165.1 ГК РФ). Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, она была возвращена по истечении срока хранения (п. 67 Пленума).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Статья 165.1 ГК РФ подлежит применению также к судебным извещениям и вызовам, если гражданским процессуальным или арбитражным процессуальным законодательством не предусмотрено иное (п. 68 Пленума).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В соответствии со статьей 233 ГПК РФ, в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Поскольку ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом, об уважительных причинах неявки в судебное заседание не сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствие не просил, суд, с учетом отсутствия возражения истца относительно рассмотрения дела в порядке заочного производства, протокольным определением от 07.05.2025 перешел к рассмотрению дела в порядке заочного производства.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Изучив материалы настоящего гражданского дела, выслушав истца, суд полагает следующее.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Как следует и материалов дела и установлено судом, ИП Чижовым С.В. является индивидуальным предпринимателем (ОГРНИП 311507415000049) с основным видом деятельности по коду 43.21 производство электромонтажных работ, что подтверждается выпиской из ЕГРИП ФНС России (л.д. 25-29).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">12.04.2021 между Морено-Пальи Е.В. (заказчик) и ИП Чижовым С.В. (подрядчик) заключён договор о намерениях №35, в соответствии с которым стороны обязуются не позднее 12.05.2021 заключить основной договор бытового подряда, по которому подрядчик обязуется выполнить работы по индивидуальному заказу и передать мебельную продукцию, состоящую из отдельных изделий и комплектующих (в дальнейшем «Мебельный комплект»), а заказчик обязуется оплатить и принять «Мебельный комплект» в соответствии с условиями договора бытового подряда (пункт 1.1 договора о намерениях) (л.д. 8-9).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В обеспечение изготовления проектных решений в рамках настоящего договора по заказу заказчик уплачивает подрядчику 570 000 руб. путём внесения наличных денежных средств заказчиком в кассу подрядчика в день подписания сторонами нестоящего договора. После заключения основного договора бытового подряда уплаченная сумма входит в состав предоплаты по основному договору (пункт 1.2 договора о намерениях).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Подрядчик обязуется осуществить работы по сборке и установке «Мебельного комплекта» по адресу заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить «Мебельный комплект», а также работы подрядчика по доставке, сборке и установке «Мебельного комплекта», в порядке, указанном в п.2 настоящего договора (пункт 1.3 договора о намерениях).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Заказ на «Мебельный комплект» согласовывается и утверждается обеими сторонами путем подписания соответствующего приложения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (пункт 1.4 договора о намерениях).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Подрядчик обязуется передать в адрес заказчика отдельные изделия и комплектующие «Мебельного комплекта», в соответствии со спецификацией на «Мебельный комплект», в срок, не превышающий 84 дней с даты заключения основного договора бытового подряда (пункт 2.1 договора о намерениях).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">12.04.2021 Морено-Пальи Е.В. внесла в кассу ИП Чижова С.В. денежные средства в размере 570 000 руб. в качестве предоплаты по договору о намерениях №35 от 12.04.2021, что подтверждается копией квитанции ИП Чижова С.В. к приходному кассовому ордеру №950 (л.д. 16).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">31.08.2021 ИП Чижовым С.В. подписана спецификация шкаф в спальню на сумму 438 955 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">09.09.2021 между Морено-Пальи Е.В. (заказчик) и ИП Чижовым С.В. (подрядчик) заключён договор бытового подряда №0909, в соответствии с которым подрядчик обязуется из своего материала, по размерам, эскизам и требованиям заказчика, выполнить работы по индивидуальному заказу заказчика и передать мебельную продукцию, состоящую из отдельных изделий и комплектующих (в дальнейшем «Мебельный комплект»). Стоимость «Мебельного комплекта» составляет 3 179 522 руб. (пункт 1.1 договора бытового подряда) (л.д. 10-14).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Подрядчик обязуется осуществить работы по сборке и установке «Мебельного комплекта» по адресу заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить «Мебельный комплект», а также работы подрядчика по доставке, сборке и установке «Мебельного комплекта», в порядке и на условиях настоящего договора (пункт 1.2 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Заказ на «Мебельный комплект» согласовывается и утверждается обеими сторонами путем подписания соответствующих приложений (приложение №4-№6), являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. В случае предоставления заказчиком замера самостоятельно, ответственность за замер несет Заказчик. В порядке и на условиях настоящего договора подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные п.п.1.1, 1.2 настоящего договора, в отношении изделий, указанных в приложениях, в сроки, указанные в п. 2.1 настоящего договора (пункт 1.3 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Обязательства подрядчика по исполнению настоящего договора возникают с момента исполнения заказчиком условий, указанных в п.2.1 настоящего договора (пункт 1.5 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Подрядчик обязуется передать в адрес заказчика отдельные изделия и комплектующие «Мебельного комплекта», в соответствии со спецификацией на «Мебельный комплект», согласно пункту 1.3 настоящего договора, в срок, не превышающий десять недель с момента подписания приложения №1, если иное не согласовано сторонами настоящего договора (пункт 2.1 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Подрядчик обязуется выполнить работы по сборке и установке отдельных изделий и комплектующих «Мебельного комплекта», а заказчик принять работы по акту приема- передачи выполненных работ по сборке/установке «Мебельного комплекта» в течение 5 рабочих дней, следующих за фактической датой доставки отдельных изделий и комплектующих «Мебельного комплекта», согласно п.2.1 настоящего договора по каждой спецификации на «Мебельный комплект». Работы по монтажу отдельных изделий и комплектующих «Мебельного комплекта» выполняются подрядчиком и принимаются заказчиком путем подписания акта приема-передачи выполненных работ по сборке/установке «Мебельного комплекта» по каждой спецификации на «Мебельный комплект», согласно п.1.3 настоящего договора (пункт 2.3 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Прием-передача изделий и комплектующих «Мебельного комплекта», а также прием-передача работ по сборке/установке «Мебельного комплекта» сопровождаются подписанием приложений к договору, являющихся его неотъемлемой частью (пункт 2.4 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Стороны согласовывают дату и время доставки отдельных изделий и комплектующих «Мебельного комплекта», а также дату и время сборки и установки отдельных изделий и комплектующих «Мебельного комплекта». Подрядчик информирует заказчика не менее, чем за 3 рабочих дня о готовности к доставке и/или сборке, а также о доставке отдельных комплектующих. Оплата доставки отдельных изделий и комплектующих «Мебельного комплекта» осуществляется вне действия условий данного договора, и согласовывается сторонами отдельно от договора. Стороны определили возможность согласования даты и времени выполнения подрядчиком работ по доставке, сборке и установке отдельных изделий и комплектующих «Мебельного комплекта», а также изменения условий настоящего договора, предусмотренных п.7.2 настоящего договора, любым из следующих удобных заказчику способа обмена информацией: телефон/мобильный телефон, электронная почта, заказное письмо/телеграмма, адрес доставки и установки «Мебельного комплекта». Стороны согласны с тем, что после подписания настоящего договора и приложений к нему, условия и порядок исполнения сторонами настоящего договора могут быть изменены по соглашению сторон путем согласования и утверждения изменений условий настоящего договора вышеуказанными способами, имеющими юридическую силу и обязательными для исполнения обеими сторонами в рамках настоящего договора (пункт 2.5 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Приемка работ по сборке/установке «Мебельного комплекта» оформляется подписанием сторонами акта приема-передачи выполненных работ по сборке/установке «Мебельного комплекта» по каждой спецификации «Мебельного комплекта» (пункт 2.9 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">С даты подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ по сборке/установке «Мебельного комплекта» к заказчику переходит право собственности на «Мебельный комплект» (пункт 2.12 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Подрядчик уведомляет за 3 рабочих дня о готовности поставки «Мебельного комплекта» путем направления соответствующего уведомления по реквизитам, указанным в п.2.5. настоящего договора. Такое уведомление принимается сторонами как надлежащее, а подрядчик считается исполнившим обязательство по извещению заказчика с момента направления такого уведомления (пункт 2.13 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Заказчик обязан принять «Мебельный комплект» в течение 7 календарных дней с момента направления заказчику уведомления в соответствии с п.2.13 настоящего договора по адресу, обозначенному в п.2.5 настоящего договора (пункт 2.14 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Подрядчик обязуется выполнить обязательства, согласно условиям настоящего договора, в полном объеме, качественно и в срок. Обязательства подрядчика по исполнению настоящего договора возникают с момента исполнения заказчиком условий, указанных в п.2.1 настоящего договора (пункт 3.1 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Заказчик обязуется полностью оплатить и принять отдельные изделия и комплектующие «Мебельного комплекта», а также работы подрядчика по доставке, сборке и установке «Мебельного комплекта» в полном объеме и на условиях настоящего договора (пункт 3.2 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ по доставке отдельных изделий и комплектующих «Мебельного комплекта», установленного п.2.1 настоящего договора, заказчик вправе потребовать от подрядчика выплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости работ по доставке отдельных изделий и комплектующих «Мебельного комплекта», согласно спецификации на заказ «Мебельного комплекта» за каждый день просрочки (пункт 4.6 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В случае нарушения подрядчиком срока выполнения работ по сборке и установке «Мебельного комплекта», установленного в п.2.3 настоящего договора, заказчик вправе потребовать от подрядчика выплаты неустойки в размере 0,5% от суммы предоплаты, согласно спецификации на заказ «Мебельного комплекта», за каждый день просрочки (пункт 4.7 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли подрядчика, препятствующих частичному и/или полному исполнению подрядчиком обязательств по настоящему договору (в том числе форс-мажорные обстоятельства), подрядчик при условии надлежащего уведомления об этих обстоятельствах заказчика и предложения заказчику вариантов исполнения подрядчиком обязательств по настоящему договору, вправе до получения от заказчика указаний, приостановить выполнение работ по настоящему договору. В этом случае ответственности подрядчика перед заказчиком по срокам исполнения обязательств по настоящему договору не возникает (пункт 4.10 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Стоимость заказа на «Мебельный комплект» состоит из стоимости отдельных изделий и комплектующих «Мебельного комплекта» и стоимости работ подрядчика по сборке и установке «Мебельного комплекта» (пункт 5.2 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Стоимость отдельных изделий и комплектующих «Мебельного комплекта» указывается в соответствующей спецификации - приложении к настоящему договору (пункт 5.3 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Финансовый расчёт по договору осуществляется сторонами в следующем порядке (пункт 5.4 договора бытового подряда):</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">-предоплата в размере 60% договора составляет 1 907 713 руб. и осуществляется путём внесения наличных денежных средств заказчиком в кассу подрядчика в день подписания сторонами настоящего договора,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">-доплата в размере 32% договора составляет 1 017 447 руб. и осуществляется путём внесения наличных денежных средств заказчиком в кассу подрядчика в день подписания сторонами акта приема-передачи (приложение №2 настоящего договора); за минусом суммы договора о намерениях №35 от 12.04.2021 в 10% соотношении от суммы основного договора 317 952 руб.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">-расчёт в размере 8% договора составляет 254 362 руб. и осуществляется путём внесения наличных денежных средств заказчиком в кассу подрядчика в день подписания сторонами акта приема-передачи выполненных работ по сборке/установке изделия (приложение №3 настоящего договора).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Обязательства по оплате считаются выполненными с момента внесения наличных денежных средств заказчиком в кассу подрядчика либо зачисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в полном объёме (пункт 5.6 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Подрядчик приступает к исполнению обязательств по настоящему договору на условиях получения предоплаты, в соответствии с п.5.4 настоящего договора, а также подписания сторонами приложений, указанных в п.1.3 настоящего договора (пункт 5.7 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до выполнения сторонами всех принятых на себя обязательств (пункт 9.1 договора бытового подряда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">09.09.2021 между ИП Чижовым С.В. и Морено-Пальи Е.В. подписано приложение №1 к договору №0909 от 09.09.2021 – акт согласования размеров (л.д. 14 оборот).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">09.09.2021 Морено-Пальи Е.В. внесла в кассу ИП Чижова С.В. денежные средства в размере 1 907 713 руб. в качестве предоплаты по договору №0909 от 09.09.2021, что подтверждается копией квитанции ИП Чижова С.В. к приходному кассовому ордеру №0909 (л.д. 17).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">09.09.2021 ИП Чижовым С.В. подписана спецификация шкаф в коридор – приложение №4 к договору №0909 от 09.09.2021 на сумму 216 987 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">09.09.2021 ИП Чижовым С.В. подписана спецификация кухня – приложение №5 к договору №0909 от 09.09.2021 на сумму 1 254 411 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">09.09.2021 ИП Чижовым С.В. подписана спецификация гостиная ТВ зона – приложение №7 к договору №0909 от 09.09.2021 на сумму 428 253 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">09.09.2021 ИП Чижовым С.В. подписана спецификация шкаф в прихожей – приложение №9 к договору №0909 от 09.09.2021 на сумму 377 269 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">09.09.2021 ИП Чижовым С.В. подписана спецификация комплект мебели в су – приложение №10 к договору №0909 от 09.09.2021 на сумму 463 647 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В связи с неисполнением договора бытового подряда Морено-Пальи Е.В. направила в адрес ИП Чижова С.В. претензию от 23.07.2024 с требованием вернуть ей уплаченные авансовые платежи от 12.04.2021 квитанция к приходному кассовому ордеру №950 на сумму 570 000 руб., 09.09.2021 квитанция к приходному кассовому ордеру №0909 на сумму 1 907 713 руб., итого 2 477 713 руб. в полном объеме; выплатить неустойку в соответствии с п.4.6 договора в сумме 2 425 681,02 руб. (л.д. 22-23).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В претензии Морено-Пальи Е.В. указала, что срок полного выполнения работ и поставок готовой продукции в соответствии с п.2.1 договора бытового подряда №0909 от 09.09.2021 закончился 18.11.2021. Однако в нарушение условий договора по настоящий момент 23.07.2024 обязательства по договору не были выполнены, мебельная продукция не была поставлена заказчику. ИП Чижов С.В. не вернул сумму авансовых платежей 2 477 713 руб. и всячески уклоняется от исполнения своих обязательств.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Претензия оставлена без ответа.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.</p> <p class="MsoClassa7" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу (пункт 1 статьи 730 ГК РФ).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с пунктом 1статьи 779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг (статья 783 ГК РФ).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно части 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы (часть 1 статьи 708 ГК РФ).</p> <p class="MsoClassa7" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу статьи 314 ГК РФ, если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода (пункт 1).</p> <p class="MsoClassa7" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В случаях, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условия, позволяющие определить этот срок, а равно и в случаях, когда срок исполнения обязательства определен моментом востребования, обязательство должно быть исполнено в течение семи дней со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не предусмотрена законом, иными правовыми актами, условиями обязательства или не вытекает из обычаев либо существа обязательства.</p> <p class="MsoClassa7" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со статьей 27 Закона РФ от 07.02.1992 №23001-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).</p> <p class="MsoClassa7" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно статье 28 Закона РФ от 07.02.1992 №23001-1 «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:</p> <p class="MsoClassa7" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">назначить исполнителю новый срок;</p> <p class="MsoClassa7" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;</p> <p class="MsoClassa7" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);</p> <p class="MsoClassa7" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).</p> <p class="MsoClassa7" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя (часть 1).</p> <p class="MsoClassa7" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги). В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи (часть 2).</p> <p class="MsoClassa7" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона (часть 3).</p> <p class="MsoClassa7" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя (часть 6).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно статье 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со статьей 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В судебном заседании истец Морено-Пальи Е.В. суду пояснила, что она надлежащим образом в полном объеме исполнила обязательства по договору о намерениях №35 от 12.04.2021 и по договору бытового подряда №0909 от 09.09.2021. Однако ИП Чижов С.В. свои обязательства по договору бытового подряда №0909 от 09.09.2021 в установленный срок не выполнил, в связи с чем она была вынуждена отказаться от договора бытового подряда путем истребования от ответчика уплаченных денежных средств. До настоящего времени мебельный комплект ИП Чижовым С.В. не поставлен и его установка не произведена.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик ИП Чижов С.В. в судебное заседание не явился, возражений относительно заявленных требований, равно как и доказательств надлежащего исполнения обязательств по договору, суду не представил.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Таким образом, договор подряда ответчиком до настоящего времени не исполнен, мебель не передана, денежные средства не возвращены.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Таким образом, поскольку ответчиком обязательства по договору подряда в установленный в договоре сроки до настоящего времени не исполнены, суд с ответчика ИП Чижова С.В. в пользу истца подлежат взысканию денежных средств по договору бытового подряда №0909 от 09.09.2021 в размере 2 477 713 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с частью 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истцом заявлено требование о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ на основании статьи 28 Закона о защите прав потребителей за период с 18.11.2021 по 07.11.2024 в размере, с учетом абзаца 4 части 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей, 2 477 713 руб.</p> <p class="MsoClass20" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Из договора бытового подряда №0909 от 09.09.2021 следует, что общая стоимость «Мебельного комплекта» составляет 3 179 522 руб.</p> <p class="MsoClass20" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Морено-Пальи Е.В. предварительно оплачена по договору бытового подряда №0909 от 09.09.2021 сумма в размере 2 477 713 руб. (570 000 руб. + 1 907 713 руб.).</p> <p class="MsoClass20" style="TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с пунктом 2.1 договора бытового подряда подрядчик обязуется передать в адрес заказчика отдельные изделия и комплектующие «Мебельного комплекта», в соответствии со спецификацией на «Мебельный комплект», согласно пункту 1.3 настоящего договора, в срок, не превышающий десять недель с момента подписания приложения №1, если иное не согласовано сторонами настоящего договора.</p> <p class="MsoClass20" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Соответственно, последний день исполнения договора бытового подряда №0909 от 09.09.2021 - 18.11.2021.</p> <p class="MsoClass20" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Таким образом, поскольку договором бытового подряда предусмотрен срок исполнения условий договора – в срок, не превышающий десять недель с момента подписания приложения №1, если иное не согласовано сторонами настоящего договора, условия договора в указанный срок выполнены не были, то неустойка подлежит начислению с 19.11.2021.</p> <p class="MsoClass20" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Размер неустойки за период с 19.11.2021 по 07.11.2024 составляет 80 649 558 руб. 15 коп. (2 477 713 руб. * 3% *1 085 дней).</p> <p class="MsoClass20" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Часть 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей устанавливает ограничение размера неустойки - сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа о том, что сумма взысканной потребителем неустойки не может превышать цену заказа.</p> <p class="MsoClass20" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Соответственно размер неустойки составляет 2 477 713 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 69 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 года №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение обязательств», подлежащая уплате неустойка, установленная законом или договором, в случае ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства, может быть уменьшена в судебном порядке (пункт 1 статьи 333 ГК РФ).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Если должником является коммерческая организация, индивидуальный предприниматель, а равно некоммерческая организация при осуществлении ею приносящей доход деятельности, снижение неустойки судом допускается только по обоснованному заявлению такого должника, которое может быть сделано в любой форме (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6, пункт 1 статьи 333 ГК РФ) (пункт 71 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 года № 7).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Поскольку должником является ИП Чижов С.В., заявление о снижении неустойки ответчиком не заявлено, суд не усматривает оснований для применения статьи 333 ГПК РФ и снижении размера подлежащей взысканию неустойки.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 2 477 713 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 50 000 рублей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со статьей 15 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно пункту 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 №17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки. Размер присуждаемой потребителю компенсации морального вреда в каждом конкретном случае должен определяться судом с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Как следует из материалов дела, ответчиком нарушены права истца как потребителя услуги на получение и сборку/установку мебельной продукции, в связи с чем суд, руководствуясь статьей 15 Закон РФ «О защите прав потребителей», полагает требования Морено-Пальи Е.В. о компенсации морального вреда подлежащими удовлетворению.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Исходя из фактических обстоятельств дела, объема и характера нарушенного права (невозможность полноценного использования помещений второго и третьего этажей и нравственные страдания), а также требований разумности и справедливости, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика ИП Чижова С.В. в пользу истца денежной компенсации морального вреда в размере 10 000 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Оснований для взыскания компенсации морального вреда в большем размере судом не усматривается.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 6 статьи 13 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» установлено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Поскольку в ходе судебного разбирательства установлен факт нарушения прав истца как потребителя, учитывая, что ответчиком требования истца в добровольном порядке не удовлетворены, суд приходит к выводу о том, что требования истца о взыскании штрафа являются законными и обоснованными. Размер штрафа, подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца, составляет 2 482 713 руб. ((2 477 713 руб. + 2 477 713 руб. + 10 000 руб.) х 50 %).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Поскольку должником является ИП Чижов С.В., заявление о снижении штрафа ответчиком не заявлено, суд не усматривает оснований для применения статьи 333 ГПК РФ и снижении размера подлежащего взысканию штрафа.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно статье 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу статьи 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Поскольку истец от уплаты государственной пошлины освобождена в силу закона на основании подпункта 4 пункта 2 статьи 333.36 НК РФ, с ответчика ИП Чижова С.В. в соответствии с пунктом 1 статьи 333.19 НК РФ подлежит взысканию государственная пошлина в доход местного бюджета в сумме 61 688 руб. (58 688 руб. - за требование о взыскании денежных средств и неустойки + 3 000 руб. за требование о взыскании компенсации морального вреда).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь статьями 12, 56, 67, 194 – 198, 235 ГПК РФ, суд</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> р е ш и л:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">взыскать с индивидуального предпринимателя Чижова Сергея Владимировича (ОГРНИП 311507415000049) в пользу Морено-Пальи Екатерины Владимировны (паспорт гражданина РФ <span class="Nomer2">№</span>) денежные средства по договору бытового подряда №0909 от 09.09.2021 в размере 2 477 713 руб., неустойку в размере 2 477 713 руб., компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф в размере 2 482 713 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Взыскать с индивидуального предпринимателя Чижова Сергея Владимировича (ОГРНИП 311507415000049) в доход бюджета муниципального образования городской округ город Воронеж государственную пошлину в размере 61 688 руб.</p> <p class="MsoClass21" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение 7 дней со дня вручения ему копии этого решения.</p> <p class="MsoClass21" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда через Центральный районный суд г.Воронежа.</p> <p class="MsoClass21" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Воронежский областной суд в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления через Центральный районный суд г.Воронежа.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья Л.В. Петрова</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Заочное решение суда в окончательной форме изготовлено 23.05.2025.</p></span>