Дело № 2-5543/2025 ~ М-1750/2025
Курганский городской суд Курганской области
Гражданские дела - первая инстанция
Суть дела
<title></title> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">УИД 45RS0026-01-2025-003774-95</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">Дело № 2-5543/2025</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">Именем Российской Федерации</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Курганский городской суд Курганской области в составе</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">председательствующего судьи Поповой Т.В.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">при ведении протокола секретарем Киселевой Т.В.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кургане 21 мая 2025 года гражданское дело по исковому заявлению ООО ЧОП «Содружество» к Адамову А.И. о возмещении убытков, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами,</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">УСТАНОВИЛ:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">ООО ЧОП «Содружество» обратилось в суд с иском к Адамову А.И. о возмещении убытков, взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В обоснование иска указано, что 12 декабря 2023г. между ООО ЧОП «СОДРУЖЕСТВО» (Заказчик) и ИП Адамовым А.И. (Подрядчик) был заключен договор подряда № 18/2023, согласно которого подрядчик обязался в установленный договором срок выполнить работы по строительству гаража из оцилиндрованного бревна (ОЦБ), а дальнейшем домокомплекта, по адресу: <span class="Address2"><адрес></span>, в дальнейшем участок строительства, указанные в Спецификации № 1/18, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и сдать результат заказчику, а заказчик должен принять результат выполненных работ и оплатить их, если работа выполнена без нарушений (п. 1.1. Договора). Предоплата выполнения работ по договору была произведена подрядчику на согласованных сторонами в п.3.2. договора условиях в общем размере на сумму 1 000 000 руб. согласно платежных поручений № 1835 от 13.12.2023г. на сумму 50 000 руб., № 1840 от 14.12.2023г. на сумму 200 000 руб., № 1842 от 14.12.2023г. на сумму 250 000 руб., № 151 от 16.02.2024г. на сумму 150 000 руб., № 200 от 01.03.2024г. на сумму 350 000 руб. Согласно п. 5.2. договора работы выполняются подрядчиком в соответствии со спецификацией № 1/18 в течение 90-120 рабочих дней с фактической даты начала выполнения работ (при хороших погодных условиях). Предварительная дата начала выполнения работ 20.12.2023г. (п. 5.4. Договора). Таким образом, работы по договору должны были быть выполнены подрядчиком в полном объеме в срок не позднее 21.06.2024г. включительно. Вместе с тем, до настоящего момента предусмотренные Договором работы подрядчиком не выполнены и их результат к приемке заказчику не предъявлен. Претензией (исх. № 35 от 14.11.2024г.), направленной в адрес подрядчика 14.11.2024г. курьерской службой «MAILBOX» и 15.11.2024г. почтовым отправлением с идентификатором <span class="Nomer2">№</span>, заказчик требовал в течение семи дней направить бригаду для выполнения работ по договору, однако ни одно из указанных отправлений заказчика подрядчиком получено не было, предусмотренные договором работы на объекте по адресу: <span class="Address2"><адрес></span>, выполнены так и не были. Уведомлением (исх. № 1 от 09.01.2025г.), направленным в адрес подрядчика 10.01.2025г. почтовым отправлением с идентификатором <span class="Nomer2">№</span>, ООО ЧОП «СОДРУЖЕСТВО», в связи с тем, что в согласованный сторонами срок работы по договору в полном объеме выполнены не были, уведомляло подрядчика об одностороннем отказе от исполнения договора подряда № 18/2023 от 12.12.2023г., заключенного между сторонами для выполнения работ по строительству гаража из оцилиндрованного бревна (ОЦБ) по адресу: <span class="Address2"><адрес></span>. Поскольку работы по договору подрядчиком выполнены не были, следовательно, сумма предоплаты, оплаченная ООО ЧОП "СОДРУЖЕСТВО" за выполнение данных работ в размере 1 000 000 руб., является убытками заказчика, которые причинены невыполнением работ по договору. Согласно отчета об отслеживании отправление с почтовым идентификатора <span class="Nomer2">№</span> прибыло в место вручения 13.01.2025г., однако в установленный срок адресатом (Адамовым Андреем Ивановичем) получено не было и было возвращено отправителю в связи с истечением срока хранения. Срок хранения истек 13.02.2025г. Исходя из положений ст. 165.1 ГК РФ полагает данное уведомление врученным. Ссылаясь на ст. 450.1 ГК РФ считает договор подряда № 18/2023 от 12.12.2023, заключенный между истцом и ответчиком расторгнутым заказчиком в одностороннем порядке путем отказа от исполнения 12.02.2025. На основании изложенного просит взыскать с Адамова А.И. в пользу ООО ЧОП «Содружество» денежные средства в размере 1 000 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами по состоянию на 25.02.2025 в размере 3 452,05 руб., а также за период с 26.02.2025 от суммы основного долга в размере 1 000 000 руб. исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, по дату фактического исполнения ответчиком обязательств по оплате, взыскать понесенные истцом расходы по оплате госпошлины в размере 25 035 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В судебное заседание представитель истца ООО ЧОП «Содружество» не явился, извещен надлежащим образом, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик Адамов А.И. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу ч. 1 ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Изучив обстоятельства дела и исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В соответствии со ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В ходе рассмотрения дела установлено, что 12 декабря 2023г. между ООО ЧОП «СОДРУЖЕСТВО» (заказчик) и ИП Адамовым А.И. (подрядчик) был заключен договор подряда № 18/2023, согласно которого подрядчик обязался в установленный договором срок выполнить работы по строительству гаража из оцилиндрованного бревна (ОЦБ), а дальнейшем домокомплекта, по адресу: Челябинская область, Саткинский р-н, п. Романовка, в дальнейшем участок строительства, указанные в Спецификации № 1/18, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора и сдать результат заказчику, а заказчик должен принять результат выполненных работ и оплатить их, если работа выполнена без нарушений (п. 1.1. Договора).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Предоплата выполнения работ по договору была произведена подрядчику на согласованных сторонами в п.3.2. договора условиях в общем размере на сумму 1 000 000 руб. согласно платежных поручений <span class="Nomer2">№</span> от 13.12.2023г. на сумму 50 000 руб., <span class="Nomer2">№</span> от 14.12.2023г. на сумму 200 000 руб., <span class="Nomer2">№</span> от 14.12.2023г. на сумму 250 000 руб., <span class="Nomer2">№</span> от 16.02.2024г. на сумму 150 000 руб., <span class="Nomer2">№</span> от 01.03.2024г. на сумму 350 000 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Согласно п. 5.2. договора работы выполняются подрядчиком в соответствии со спецификацией № 1/18 в течение 90-120 рабочих дней с фактической даты начала выполнения работ (при хороших погодных условиях).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Предварительная дата начала выполнения работ 20.12.2023г. (п. 5.4. Договора).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Работы по договору должны были быть выполнены подрядчиком в полном объеме в срок не позднее 21.06.2024г. включительно.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Вместе с тем, до настоящего момента предусмотренные Договором работы подрядчиком не выполнены и их результат к приемке заказчику не предъявлен.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 14.11.2024 и 15.11.2024 в адрес ответчика истцом были направлены претензии с требованием в течение семи дней направить бригаду для выполнения работ по договору, однако ни одно из указанных отправлений заказчика подрядчиком получено не было, предусмотренные договором работы на объекте по адресу: <span class="Address2"><адрес></span>, выполнены не были.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Поскольку работы по договору подрядчиком выполнены не были, следовательно, сумма предоплаты, оплаченная ООО ЧОП "СОДРУЖЕСТВО" за выполнение данных работ в размере 1 000 000 руб., является убытками заказчика, которые причинены невыполнением работ по договору.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В силу ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Согласно ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации, договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В силу п.1 ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (пункт 2 указанной статьи).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> На основании ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации, в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В соответствии со ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации, по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (п.1 ст.781 Гражданского кодекса Российской Федерации).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Согласно ст. 720, п. 4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании п. 2 ст. 715 ГК РФ если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 10.01.2025 в адрес ответчика истцом было направлено уведомление (исх. № 1 от 09.01.2025г.) об одностороннем отказе от исполнения договора подряда № 18/2023 от 12.12.2023г., заключенного между сторонами для выполнения работ по строительству гаража из оцилиндрованного бревна (ОЦБ) по адресу: <span class="Address2"><адрес></span>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Согласно отчета об отслеживании отправление с почтовым идентификатора <span class="Nomer2">№</span> прибыло в место вручения 13.01.2025г., однако в установленный срок адресатом получено не было и было возвращено отправителю в связи с истечением срока хранения, который истекал 13.02.2025г.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Исходя из положений ст. 165.1 ГК РФ указанное уведомление считается врученным ответчику.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу п. 1 и п. 2 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором. В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Статьей 15 ГК РФ предусмотрено право лица, право которого нарушено на полное возмещение убытков.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о том, что за производство спорных работ истцом была произведена ответчику предоплата в размере 1 000 000 руб., что подтверждается представленными платежными поручениями, вместе с тем, работы ответчиком выполнены не были.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В силу ст.56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается, как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В ходе рассмотрения дела стороной ответчика не представлено доказательств в опровержение доводов истца.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В связи с изложенным, суд полагает возможным взыскать с Адамова А.И. в пользу ООО ЧОП «Содружество» убытки в размере 1 000 000 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" разъяснено, что проценты, предусмотренные пунктом 1 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, подлежат уплате независимо от основания возникновения обязательства (договора, других сделок, причинения вреда, неосновательного обогащения или иных оснований, указанных в Гражданского кодекса Российской Федерации) (пункт 37). Сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня (пункт 48).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно пункту 3 статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Как разъяснено в п. 48 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" сумма процентов, подлежащих взысканию по правилам статьи 395 ГК РФ, определяется на день вынесения решения судом исходя из периодов, имевших место до указанного дня. Проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца в резолютивной части решения указывает на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ). При этом день фактического исполнения обязательства, в частности уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета процентов.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Расчет процентов, начисляемых после вынесения решения, осуществляется в процессе его исполнения судебным приставом-исполнителем, а в случаях, установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 Закона об исполнительном производстве). Размер процентов, начисленных за периоды просрочки, имевшие место с 1 июня 2015 года по 31 июля 2016 года включительно, определяется по средним ставкам банковского процента по вкладам физических лиц, а за периоды, имевшие место после 31 июля 2016 года, - исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды после вынесения решения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В связи с тем, что спорный договор был расторгнут между сторонами 12.02.2025, то разумным сроком на возврат денежных средств ответчиком истец полагает 7 календарных дней, в связи с чем исчисляет проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 20.02.2025 и до фактической передачи денежных средств ответчиком в размере 1 000 000 руб. истцу.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Суд соглашается с указанным расчетом истца, в связи с чем полагает. Что требования истца являются законными и обоснованными и подлежащими удовлетворению.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> В соответствии со ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 25 035 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь статьями 194-199, 233-237, 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in"> РЕШИЛ:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">исковое заявление ООО ЧОП «Содружество» удовлетворить.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Взыскать с Адамова Андрея Ивановича (паспорт <span class="Nomer2">№</span>) в пользу ООО ЧОП «Содружество» (ОГРН 1197456041617) убытки в размере 1 000 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 52 356,16 за период с 20.02.2025 по 21.05.2025 (включительно), проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности 1 000 000 руб. по ст. 395 ГК РФ с 22.05.2025 до фактического его исполнения, которые определяются ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, государственную пошлину в размере 25 035 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик вправе подать в Курганский городской суд Курганской области заявление об отмене решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене решения суда.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Мотивированное решение изготовлено 04.06.2025.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья Т.В. Попова</p></span>