Дело № 2-626/2025

Суть дела

<title></title> Дело №2-626/2025 47MS0003-01-2024-003683-43                                            29 июля 2025 года Решение Именем Российской Федерации Бокситогорский городской суд Ленинградской области в составе: председательствующего судьи                         Матросовой О.Е., при секретаре                                                      Колодицкой М.А., рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Павловой Любови Алексеевны к акционерному обществу "Газпром газораспределение Ленинградская область" о взыскании неустойки, штрафа компенсации морального вреда, установил: Павлова Л.А. 19.08.2024 года обратилась к мировому судье судебного участка №3 Ленинградской области с иском к акционерному обществу "Газпром газораспределение Ленинградская область" ( далее АО "Газпром газораспределение Ленинградская область"), с учетом уточнений в порядке ст. 39 ГПК РФ просит взыскать с АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в ее пользу неустойку по состоянию на 16.09.2024 года в размере 280 000 рублей, компенсацию морального вреда в размере 100 000 рублей, штраф в размере 190 000 рублей. Определением мирового судьи судебного участка№3 Ленинградской области от 14.042025 г. дело передано по подсудности в Бокситогорский городской суд. 20.05.2025 г. дело принято к производству Бокситогорского городского суда Ленинградской области. В обоснование иска указано, что 14.12.2021 года между истцом Павловой Л.А. и ответчиком заключен договор №<адрес> подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, по условиям которого исполнитель обязался осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу, намеревающемуся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанному с осуществлением предпринимательской деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка, расположенного по адресу: <адрес>, г.<адрес>. 27.04.202022 года между истцом и ответчиком заключен договор № на выполнение работ по газификации индивидуального домовладения, расположенного по адресу: <адрес>, г.<адрес> от точки подключения ( места соединения сети газораспределения с сетью газопотребления) до газоиспользующего оборудования. Согласно п. 1.3 договора, срок выполнения мероприятий определен до 27.04.2023 года. 27.04.2022 г. истец исполнила принятые на себя обязательства и в соответствии с п. 3.2 договора произвела оплату аванса в размере 10 000 рублей. 09.11.2022 года между истцом и ответчиком заключено Дополнительное соглашение № к договору №<адрес> от 14.12.2021 г., которым срок действия технических условий и срок выполнения мероприятий по подключению ( технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа продлен до 19.07.2023 г. 16.12.2023 г. получено положительное заключение о проверке сметной документации, разрабатываемой для определения стоимости подключения внутридомового газового оборудования к сетям газораспределения, в целях установления соответствия задания на проектирование сметным нормативам, включенным в федеральный реестр сметных нормативов физическим объемам работ конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, предусмотренным сметной документацией, финансируемого с привлечением средств областного бюджета Ленинградской области №. 17.01.2023 г. между истцом и ответчиком заключено Дополнительное соглашение № к договору № от 27.04.2022 г., которым продлен срок выполнения работ до 19.07.2023 г. 20.01.2023 г. между истцом и ответчиком заключено Дополнительное соглашение № к договору № от 27.04.2022 г., которым установлена твердая цена, согласно смете, прошедшей проверку достоверности определения сметой стоимости, составляет 284 030 рублей. Сумма, подлежащая оплате заказчиком составляет 74 030 рублей. 20.01.2023 г. истец исполнил приятые на себя обязательства, оплатив 74 030 рублей. Однако, до настоящего времени ответчик принятые на себя обязательства по договору № от 27.04.2022 г. не исполнил. 11.03.2024г. истцом в адрес ответчика направлена досудебная претензия, которая оставлена без исполнения. На основании указанного просит иск удовлетворить. Истец Павлова Л.А., извещенная надлежащим образом в судебное заседание не явилась, направила представителя. Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования, просил иск удовлетворить с учетом уточнений. На вопросы суда пояснил, что размер неустойки рассчитан истцом исходя из общей стоимости договора № от ДД.ММ.ГГГГ – 284 030 руб. Кроме этого пояснил, что не оспаривает факт того, что истцу было разъяснено право на обращение к ответчику с заявлением о возврате уплаченных ею денежных средств в связи с тем, что в установленный договором срок ответчик исполнит обязательства не может. Однако, истец не намерена расторгать данный договор, настаивает на его исполнении ответчиком. Дополнительное соглашение о продлении срока ответчиком истцу на бумажном носителе не направлялось, в личном кабинете истец данный документ не могла посмотреть в силу возраста. Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» в судебном заседании иск не признал, просил отказать в удовлетворении иска, поддержал позицию, изложенную в письменном отзыве на иск ( л.д. 117-119, 178-183), пояснил, что осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках заключенных с истцом договоров, определяется региональной программой газификации. При этом, постановлением Правительства срок по подключению участка истца продлен до декабря 2028 г. о чем истец была уведомлена, но от подписания дополнительного соглашения уклонилась. Третье лицо – ООО «Газпром-газификация», надлежащим образом извещено о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание представителя не направило. В соответствии со ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствии истца и третьего лица, извещенных надлежащим образом. Исследовав материалы дела, выслушав представителя истца, представителя ответчика, суд считает заявленные требования не обоснованными и не подлежащими удовлетворению. Изучив материалы дела, выслушав пояснения представителей истца, ответчика, исследовав и оценив представленные доказательства согласно статье 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности, суд приходит к следующему. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса Российской Федерации). Как предусмотрено п. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (п. 4). Согласно ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Согласно ст. 310 Гражданского кодекса Российской Федерации односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Судом установлено и материалами дела подтверждается, что 14.12.2021 года между истцом Павловой Л.И. и АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" (исполнитель) и ООО "Газпром газификация" (единый оператор газификации) заключен договор №<адрес> подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации (далее - договор), согласно которому исполнитель обязалось осуществить подключение (технологическое соединение) газоиспользующего оборудования, принадлежащего истцу, намеревающейся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельного участка без взимания средств. при условии, что в населенном пункте, в котором полагается домовладение физического лица, проложены газораспределительные сети - индивидуальный жилой дом по адресу: <адрес>, г.<адрес>, к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или на ином законном основании, или к технологически связанным с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента (далее - сеть газораспределения) с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, указанной в технических условиях. По условиям договора Павлова Л.А. обязуется обеспечить готовность газоиспользующего оборудования и сетей газопотребления к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ей земельного участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 12 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", а единый оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения. Согласно пункту 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения и пуску газа установлен не позднее 31.01.2026 г. ( л.д. 41-47). Из пояснений представителя истца следует, что в данном пункте опечатка, правильно срок установлен не позднее 31.01.2023 г. Данный факт ответчиком не оспаривался. 09.11.2022 года между истцом и ответчиком заключено Дополнительное соглашение № к договору №<адрес> от 14.12.2021 г., которым срок действия технических условий и срок выполнения мероприятий по подключению ( технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа продлен до 19.07.2023 г. 27.04.2022 года между истцом ответчиком заключен договор № 599-0269-22 на выполнение работ по газификации индивидуального домовладения по адресу: по адресу: <адрес> со сроком выполнения работ до 27.04.2023 года. Договором № предусматривается выполнение подрядчиком работ по газификации индивидуального домовладения заказчика к сетям газораспределения, для чего им должен быть осуществлен комплекс мероприятий (часть комплекса мероприятий), включающий инженерные изыскания, проектирование, проведение проверки сметной документации или проведение достоверности определения сметной стоимости, строительство газопровода по адресу: <адрес>, г.<адрес> от точки подключения (места соединения сети газораспределения с сетью газопотребления) до газоиспользующего оборудования, включая разработку проекта на внутридомовое газоиспользующее оборудование, монтаж и приобретение внутридомового газового оборудования (при необходимости суммарной стоимостью не более 35 000 руб.) и технических устройств на газопроводах, в том числе регулирующей и предохранительной арматуры, системы контроля загазованности помещений, индивидуального прибора учета газа, необходимых для осуществления подачи газа; осуществление строительного контроля, сдача результатов работы заказчику. Заказчик, в свою очередь, обязуется принять результат работы и оплатить его (п. 1.1) ( л.д. 36-38) Пунктом 1.3 договора определено, что работа должна быть выполнена в срок до 27.04.2023 года при условии выполнения заказчиком всех обязательств, предусмотренных разделом 3 договора. Срок выполнения подрядчиком работ по настоящему договору автоматически продлевается в случае неисполнения заказчиком своих обязательств на период такого неисполнения. Согласно договору, заказчик относится к категории лиц, перечисленных в Перечне собственников домовладений, имеющих право на оплату выполненных работ по газификации индивидуальных домовладений в размере 10000 руб. (Приложение №1 к Порядку предоставления субсидий) (п. 1.5). Пунктом 2.3.6 договора предусмотрена обязанность заказчика подписать дополнительное соглашение о твердой цене в течение 5 рабочих дней с момента уведомления заказчика о получении подрядчиком положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости. В соответствии с п. 3.1 договора цена по договору является предварительной и составляет 211 874 руб. 85 коп. Окончательная цена определяется в дополнительном соглашении о твердой цене, которое подписывается сторонами после получения подрядчиком положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента заключения договора перечисляет на расчетный счет либо вносит в кассу подрядчика авансовый платеж в размере 10000 руб. В течение 5 календарных дней с момента подписания сторонами соглашения о твердой цене оплачивает часть денежных средств, превышающих размер субсидии, предоставленной подрядчику в соответствии с Порядком предоставления субсидий, с учетом произведенной авансового платежа (п. п. 3.1, 3.2 договора). Указанный в п. 3.2. авансовый платеж в размере 10 000 руб. уплачен истцом 27.04.2022 г. ( л.д. 40), что подтверждается квитанцией. 17 января 2023 года сторонами подписано дополнительное соглашение № к договору N № от 27.04.2022 г., в соответствии с которым стороны пришли к соглашению внести изменения в п. 1.3 договора, изложив его в следующей редакции: "Работа должна быть выполнена в срок по 19 июля 2023 года" ( л.д. 32). 20 января 2023 года сторонами подписано дополнительное соглашение о твердой цене № к договору N 599-0269-22 от 27.04.2022 г., в соответствии с которым стороны твердая цена по настоящему договору, согласно Смете составляет 284 030 рублей, в том числе НДС 20% 47 338 руб. Сумма, подлежащая оплате заказчиком, составляет 74 030 рублей, в том числе НДС 20% 2 338 руб. ( л.д. 30). Истец приятые на себя обязательства по оплате исполнила, оплатив 74 030 руб. 20.01.2023 г., что подтверждается кассовым чеком ( л.д. 31). До настоящего времени ответчик свои обязательства по договору N № от 27.04.2022 г. не исполнил, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском. Возражая против иска, представитель ответчика ссылался на то, что постановлением <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № ( в связи с необходимостью реконструкции ГРС Ефимовский и строительству распределительного газопровода и газопроводов-вводов в п.г.т. <адрес>) установлено, что сооружение газораспределительной сети к объекту истца по адресу: <адрес>, г.<адрес> ( пообъектный план-график догазификации №п/п 729) возможно осуществить не ранее декабря 2028 года. В соответствии с абз. 4 ч. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе, в том числе, потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги). В соответствии с положениями п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 года N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами. Согласно ст. 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 12.12.2023) "О газоснабжении в Российской Федерации" развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется единым оператором газификации, региональным оператором газификации совместно с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами публичной власти федеральных территорий в соответствии с разработанными на основании схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации с учетом топливно-энергетических балансов, утверждаемых соответственно высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, руководителями исполнительно-распорядительных органов федеральных территорий, и принятыми в установленном порядке межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, а также со схемами расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом. Порядок составления топливно-энергетических балансов субъектов Российской Федерации, муниципальных образований утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса. Финансирование программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций может осуществляться за счет средств федерального бюджета, бюджетов соответствующих субъектов Российской Федерации и иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников. Порядки разработки и реализации схем газоснабжения и газификации субъектов Российской Федерации, а также межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утверждаемые Правительством Российской Федерации, должны предусматривать порядок (процедуру) согласования и утверждения указанных схем и программ, а также процедуру учета потребностей промышленных организаций в обеспечении газом эксплуатируемых ими объектов и (или) объектов, планируемых ими к запуску. Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства регулируется Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года № 1547.          Согласно п. 12 Правил заявитель вправе обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка, и (или) по проектированию сети газопотребления, и (или) по установке газоиспользующего оборудования, и (или) по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) по установке прибора учета газа, и (или) по поставке газоиспользующего оборудования, и (или) по поставке прибора учета газа. При обеспечения доступа к объекту капитального строительства для определения размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, и (или) стоимости услуг по установке газоиспользующего оборудования, и (или) стоимости услуг по установке прибора учета газа, и (или) стоимости услуг по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) стоимости газоиспользующего оборудования, и (или) стоимости прибора учета газа, а также предоставлении заявителем сведений и документов, указанных в Правилах, исполнитель обязан заключить с заявителем соответствующий договор. В силу пункта 53 данных Правил для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, сроки осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяются в соответствии с разделом VII настоящих Правил. В соответствии с пунктом 78 Правил изменение условий договора о подключении осуществляется при согласии сторон договора о подключении и оформляется дополнительным соглашением. Согласно пункту 121 Правил срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем. В соответствии с частью 1 статьи 17 Закона N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется единым оператором газификации, региональным оператором газификации совместно с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами публичной власти федеральных территорий в соответствии с принятыми в установленном порядке межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, схемами расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом, на основании топливно-энергетического баланса, утверждаемого высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), руководителем исполнительно-распорядительного органа федеральной территории. Порядок разработки, утверждения и реализации указанных программ и схем устанавливается Правительством Российской Федерации. В силу пунктов 3 и 7 Правил разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года N 903, разработку программ газификации осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации (органы публичной власти федеральной территории) совместно с организацией - собственником Единой системы газоснабжения и единым оператором газификации (региональным оператором газификации). Программы газификации формируются на 10 лет и утверждаются руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (руководителями исполнительно-распорядительного органа федеральной территории). При необходимости в программы газификации вносятся изменения в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Согласно пункту 6(2) данных Правил, предложения об изменении программы газификации, направляемые газораспределительными организациями и организациями - собственниками систем газоснабжения в орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти федеральной территории) в целях осуществления подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации и (или) в рамках догазификации котельных в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 года N 1547 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", подлежат в течение 5 рабочих дней со дня их поступления согласованию с единым оператором газификации (региональным оператором газификации) в случаях, если такая программа газификации содержит мероприятия, которые выполняются и (или) финансируются указанными операторами. Указанные предложения в течение 8 рабочих дней со дня их поступления в орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган публичной власти федеральной территории) подлежат включению в программу газификации (в сводный план-график догазификации, пообъектный план-график догазификации, объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации, сводный план-график догазификации территорий садоводства, пообъектный план-график догазификации территорий садоводства, а также в объемы реализации и финансирования мероприятий в рамках пообъектного плана-графика догазификации территорий садоводства). Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 апреля 2023 года №276 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 27 июня 2022 года №438» утверждена региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных иных организаций Ленинградской области на 2022-203 годы (далее - Региональная программа), согласно Пообъектному Плану-графику догазификации населенных пунктов Ленинградской области, срок догазификации дома истца по адресу: <адрес>, г.<адрес> – декабрь 2028 года ( л.д. 81,83). Вопреки доводам истца срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) определяется региональной программой газификации и может быть изменен по предложению газораспределительных организаций и организаций - собственников систем газоснабжения путем внесения соответствующих предложений в орган государственной власти субъекта Российской Федерации; установленный региональной программой газификации срок постановлением Правительства Ленинградской области продлен до декабря 2028 года, о чем истец была своевременно уведомлена предложением о заключении дополнительного соглашения путем СМС сообщения и размещения указанных сведений ответчиком на официальном портале Единого оператора газификации Российской Федерации и доступны для истца в личном кабинете. Кроме этого, о том, что установленный региональной программой газификации срок постановлением Правительства Ленинградской области продлен до декабря 2028 года, истец была уведомлена ответчиком в ответе от 29.03.2024 г. на претензию истца от 22.03.2024 г. ( л.д. 19-20). Доводы истца об одностороннем изменении условий договора и отказе ответчика от исполнения обязательства, суд отклоняет, поскольку, в данном случае необходимо учитывать специфику заключенных договоров, подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения по договору от 14.12.2021 г. № <адрес> договору от 27.04.2022 г. № осуществляется в рамках догазификации, сроки которой установлены Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Ленинградской области на 2022-2031 годы, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 27.06.2022 г №438. Обстоятельств, указывающих на односторонний отказ ответчика от исполнения обязательств по договору, не установлено, в связи с чем, оснований полагать, что ответчиком нарушены права истца, не имеется, в связи с чем требования Павловой Л.А. о взыскании с АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" в ее пользу неустойки за нарушение срока исполнения обязательств, не имеется. В соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. В соответствии с пунктом 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Учитывая выводы суда об отсутствии нарушения ответчиком прав потребителя, оснований для взыскания компенсации морального вреда и штрафа в пользу истца также не имеется. На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, 56, 194-198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд решил:         в удовлетворении исковых требований Павловой Любови Алексеевны к акционерному обществу "Газпром газораспределение Ленинградская область" о взыскании неустойки, штрафа компенсации морального вреда – отказать.         Решение может быть обжаловано в Ленинградский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Бокситогорский городской суд. Судья: подпись. Копия верна. Судья: Мотивированное решение изготовлено 30 июля 2025 года.

Основная информация

УИД дела: 47MS0003-01-2024-003683-43

Результат рассмотрения: ОТКАЗАНО в удовлетворении иска (заявлении, жалобы)

Дата рассмотрения: 29.07.2025

Судья: Матросова Ольга Евгеньевна

Категория дела: Отношения, связанные с защитой прав потребителей → О защите прав потребителей → - из договоров в сфере: → жилищных услуг

Участники дела

ОТВЕТЧИК

ФИО/Наименование: АО " Газпром газораспределение " Лениградская область

ИНН: 4700000109

ОГРН: 1024702184715

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ФИО/Наименование: Ковалев Д.В.

ИСТЕЦ

ФИО/Наименование: Павлова Любовь Алексеевна

ТРЕТЬЕ ЛИЦО

ФИО/Наименование: Филиал АО "Газпром газораспределение"

Движение дела

14.05.2025 11:58

Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде и принятие его к производству

15.05.2025 12:47

Передача материалов судье

20.05.2025 18:05

Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

20.05.2025 18:06

Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания

03.06.2025 14:20

Предварительное судебное заседание

Место: 5

Результат: Назначено судебное заседание

01.07.2025 12:00

Судебное заседание

Место: 5

Результат: Объявлен перерыв

29.07.2025 12:00

Судебное заседание

Место: 5

Результат: Вынесено решение по делу

30.07.2025 10:00

Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

05.08.2025 10:28

Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

08.09.2025 15:45

Дело оформлено

08.09.2025 15:45

Дело № 2-626/2025

Гражданские дела - первая инстанция

Суть дела

Основная информация

Участники дела

Движение дела

Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде и принятие его к производству

Передача материалов судье

Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания

Предварительное судебное заседание

Судебное заседание

Судебное заседание

Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

Дело оформлено

Дело передано в архив