<title></title> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <p style="TEXT-INDENT: 0.5in">судья Айдова О.В. 2-3648/2024 (1 инстанция)</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> 33-8932/2025 (2 инстанция)</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">УИД 52RS0004-01 -2023-003 046-37</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">г. Нижний Новгород 23 сентября 2025 года</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда в составе председательствующего судьи Серова Д.В.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">судей Столбова Е.М., Поваровой А.Е.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">при секретаре судебного заседания <span class="FIO7">ФИО7</span>,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">с участием представителя истца по доверенности <span class="FIO8">ФИО8</span>,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">рассмотрев в открытом судебном заседании по докладу судьи Столбова Е.М. гражданское дело по иску <span class="FIO1">ФИО1</span> к ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> о защите прав потребителей, по встречному иску ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> к <span class="FIO1">ФИО1</span> о взыскании сумм по договору, по апелляционной жалобе ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> на решение Московского районного суда г. Н. Новгород от 13 декабря 2024 года,</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">УСТАНОВИЛА:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="FIO1">ФИО1</span> обратилась в суд с иском к ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> о защите прав потребителей, указав обоснование заявленных требований следующее.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">20 апреля 2023 г. между <span class="FIO1">ФИО1</span> и ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> был заключен договор на изготовление корпусной мебели, согласно которому был приобретен кухонный гарнитур согласно характеристикам, указанным в спецификации к договору.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Однако, при осмотре доставленных частей кухонного гарнитура были выявлены недостатки, которые были сразу доведены до исполнителя с требованием устранения в кратчайшие сроки. Также за время выполнения работ по изготовлению, установки и сборки кухонного гарнитура заказчиком было выявлено, что материал исполнения товара не соответствует ранее согласованному между исполнителем и заказчиком.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">По состоянию на 18 сентября 2023 г. недостатки и дефекты кухонного гарнитура ответчиком устранены не были, претензия, адресованная ответчику об устранении имеющихся недостатков, была возвращена в связи с истечением срока хранения почтового отправления.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ссылаясь на несоответствие товара условиям заключенного договора, истец, с учетом изменений исковых требований в порядке ст.39 ГПК РФ просит суд взыскать с ответчика в свою пользу денежную сумму в размере 73 800 руб., неустойку за нарушение сроков выполнения работ за период с 15.06,2023г. по 14.09.2023г. в размере 147 600 руб., неустойку за нарушение сроков удовлетворения требования потребителя за период с 25.09.2023г. по 12.09.2024г. в размере 147 600 руб., неустойку за нарушение сроков удовлетворения требования потребителя со дня вынесения решения до момента фактического исполнения обязательств в размере от общей цены договора за каждый день, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы, компенсацию морального вреда в размере 100 ООО руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 29 850 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> обратился в суд с встречным иском о взыскании сумм по договору в размере 73800 руб., госпошлины в размере 2414 руб., указывая, что <span class="FIO1">ФИО1</span> был принят кухонный гарнитур по договору, однако оплату в полном объеме по договору она не произвела, в связи с чем, за ней числится задолженность по договору в размере 73 800 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Решением Московского районного суда г. Н.Новгород от 13 декабря 2024 г. с учетом определения об исправлении описки от 04.06.2025 г. иск <span class="FIO1">ФИО1</span> удовлетворен частично:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- с ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> в пользу <span class="FIO1">ФИО1</span> взыскана денежная сумма, внесенная в качестве предварительной оплаты по договору от 20.04.2023г. в размере 73 800 руб., неустойка за период с 25.09.2023г. по 12.12.2024г. в размере 80 000 руб., компенсация морального вреда в размере 20 000 руб., штраф в размере 50 000 руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 29 850 руб.;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- с ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> в пользу <span class="FIO1">ФИО1</span>, начиная с 13.12.2024г. взыскана неустойка из расчета 3 % от 147 600 руб. за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательств по выплате денежных средств, но не более 67 600 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В остальной части иска <span class="FIO1">ФИО1</span> отказано.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В удовлетворении встречного иска ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> отказано в полном объеме. С ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> взыскана госпошлина в местный бюджет в размере 4576 рублей. На <span class="FIO1">ФИО1</span> после выплаты денежных средств в полном объеме, возложена обязанность возвратить ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> кухонный гарнитур, поставленный по договору от 20.04.2023г.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В апелляционной жалобе ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> поставлен вопрос об отмене решения суда, как незаконного и необоснованного, постановленного с нарушением норм материального и процессуального права. Заявитель жалобы ссылается на то, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, судом первой инстанции дана неверная оценка доказательств.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В возражениях на апелляционную жалобу <span class="FIO1">ФИО1</span> просит оставить решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу ответчика без удовлетворения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В заседании судебной коллегии представитель истца просил решение суда оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На рассмотрение дела в суд апелляционной инстанции иные лица, участвующие в деле, либо их представители, не явились, не представили доказательств уважительности причин своего отсутствия, равно как и ходатайств об отложении судебного заседания; извещались надлежащим образом о времени и месте судебного заседания путем направления судебных извещений; кроме того, информация о деле размещена на официальном интернет-сайте суда.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с 4.1 ст.327, ч.3, 4 ст.167 ГПК Российской Федерации судебная коллегия сочла возможным рассмотреть гражданское дело в отсутствие не явившихся лиц, участвующих в деле, извещенных о времени и месте рассмотрения дела.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Законность и обоснованность решения суда проверена судебной коллегией в порядке, установленном главой 39 ГПК Российской Федерации, с учетом ч.1 ст.327.1, по смыслу которой повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоятельств дела, и их юридическую квалификацию в пределах доводов апелляционных жалобы, представления, и в рамках тех требований, которые были предметом рассмотрения в суде первой инстанции.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы, возражений, выслушав участвующих в деле лиц, судебная коллегия приходит к следующим выводам.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (п.1).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (п.2).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В преамбуле Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», указано, что данный Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав. При этом под исполнителем, изготовителем, продавцом понимается организация независимо от ее организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Как установлено судом, 20 апреля 2023 г. между <span class="FIO1">ФИО1</span> и ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> был заключен договор на изготовление корпусной мебели.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п. 1.1 договора исполнитель обязуется изготовить и передать комплект корпусной мебели, в соответствии с эскизом и из материалов согласно спецификации (приложение №1), а заказчик обязуется принять в собственность мебель и уплатить за неё сумму в порядке и сроки, установленные настоящим договором.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п. 1.3 договора, эскиз мебели и спецификация являются неотъемлемой частью настоящего договора и руководящим документом для изготовления.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п.3.1 договора, изготавливаемая по настоящему договору мебель определяется договорной ценой. Общая стоимость мебели составляет 147 600 рублей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п.3.2.1 договора, аванс в размере 74800 руб. оплачивается в момент заключения договора.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п.3.2.3 договора, оставшаяся часть в размере 73 800 руб. оплачивается заказчиком в момент получения мебели, но не позднее 2-х дней с момента подписания акта приема-передачи мебели.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п.4.1 договора, исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по данному договору в течение 35 рабочих дней с момента оплаты заказчиком первого авансового платежа.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п.4.2 договора, в исключительных случаях (просрочки поставки материалов производителем, нестандартность заказа и т.п.) исполнитель оставляет за собой право продлить срок исполнения заказа на 14 дней.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п.5.1 договора, прием мебели производится заказчиком, согласно эскиза и спецификации в присутствии представителей обеих сторон, о чем составляется акт сдачи-приемам мебели.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п.5.2 договора, мебель считается переданной исполнителем и принятой заказчиком только после подписания сторонами акта сдачи-приема мебели. В случае отказа заказчика, без каких-либо письменных объяснений, от подписания акта сдачи-приема мебели, исполнитель делает об этом отметку в акте «заказчик от подписи отказался», и мебель считается принятой заказчиком без замечаний и гарантийный срок на мебель исчисляется со дня, следующего за днем, когда исполнитель произвел доставку мебели.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Как следует из условий заключенного между сторонами договора, ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> обязуется исполнить свои обязательства в течение 35 рабочих дней с момента оплаты заказчиком <span class="FIO1">ФИО1</span> первого авансового платежа, т.е. до 14 июня 2023 года.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судом установлено, что в период действия договора сторонами менялся эскиз кухонного гарнитура, что не оспаривали стороны и подтверждается представленным в материалы дела измененным эскизом от 03.05.2023г.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">26 июня 2023 г. была произведена доставка каркаса кухонной мебели, а также доставка части фасадов.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Обращаясь в суд с иском, истец указала, что в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по изготовлению и установке кухонного гарнитура, и наличия в нем недостатков, истцу причинен материальный ущерб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции пришел к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения заявленных по делу требований, исходя из установленного факта ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору подряда на изготовление и установку кухонной мебели, и нарушения прав истца как потребителя, а также установленного факта неисполнения ответчиком в добровольном порядке законных требований потребителя.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Вопрос о распределении судебных расходов судом первой инстанции разрешен в соответствии с требованиями главы 7 ГПК РФ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">С учетом выводов постановленных судом по первоначальному иску суд не нашел правовых оснований для удовлетворения встречных исковых требований ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> о возложении на <span class="FIO1">ФИО1</span> обязанности выплатить неуплаченную по договору сумму денежных средств в размере 73800 руб., взыскании с нее судебных расходов на оплату государственной пошлины, отказав в их удовлетворении.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судебная коллегия соглашается с указанными выводами суда первой инстанции, поскольку они исчерпывающе мотивированы, основаны на обстоятельствах, установленных судом по результатам надлежащей правовой оценки представленных доказательств, произведенной в соответствии с требованиями статьи 67 ГПК РФ, и не противоречат нормам закона, регулирующим спорные правоотношения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Доводы заявителя апелляционной жалобы подлежат отклонению в силу следующего.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, причем в силу ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п.1 ст.723 ГК РФ в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков (пункт 3 ст.723 ГК РФ).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 1 статьи 29 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» предусмотрено, что потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно пункту 3 указанной статьи, потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении недостатков в строении и ином недвижимом имуществе.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно ст.31 Закона РФ от 07,02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования (п.1).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона (п.3).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Из материалов дела следует, что в соответствии с условиями договора от 20 апреля 2023 г. ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> принял обязательства по изготовлению и передаче комплекта корпусной мебели, а <span class="FIO1">ФИО1</span> принять и оплатить стоимость работ в порядке и сроки, установленные договором.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Денежные средства в сумме 74800 были оплачены <span class="FIO1">ФИО1</span> в качестве аванса, что было предусмотрено п. 3.2.1 договора.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">16 июня была произведена доставка истцу каркаса кухонной мебели, а так же части фасадов, при осмотре которых истцом были выявлены недостатки, а именно: стыки деталей неровные, шероховатые, имеют царапины, следы клея (на видимой поверхности мебели расхождение кромочной части облицовки, отслоения, потертость, загрязнение поверхности, царапины, потеки клея).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Предметы доставленной части кухонного гарнитура имели дефекты, существенно ухудшающие внешний вид и потребительские свойства товара, что не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству данного вида товара. Сборка и монтаж кухонного гарнитура проведена с перекосами (перекос на длину 65 см составляет по вертикали 10 мм и это прослеживается по всему кухонному гарнитуру), геометрия не соблюдена, прилегающие друг к другу детали корпуса имеют щели, при стыковке деталей корпуса видны визуальные просветы и перепады. Фасады по верхним ящикам (антресоль) неправильных размеров, что не дает открываться средним ящикам, фасады по средним ящикам с производственным браком.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Данные недостатки были <span class="FIO1">ФИО1</span> доведены до представителей ИП <span class="FIO2">ФИО2</span>, что не оспаривал в судебном заседании представитель ответчика ИП <span class="FIO2">ФИО2</span>, и также подтверждается представленной в материалы дела перепиской сторон в мессенджере, а также показаниями свидетеля <span class="FIO9">ФИО9</span>, который в судебном заседании показал, что работает у ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> сборщиком мебели и по заказу истца был изготовлен и установлен кухонный гарнитур в квартире истца. Гарнитур был установлен в течение нескольких дней. При установке гарнитура были замечания по фасаду, которые были устранены. Также были и другие замечания со стороны заказчика, которая отказалась подписать акт приема-сдачи кухонного гарнитура.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В судебном заседании представитель ответчика ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> не оспаривал, что в период установки кухонного гарнитура истцом были выявленные недостатки, которые были устранены.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В связи с возникновением вопросов, требующих специальных знаний, по делу была назначена судебная экспертиза, производство которой поручено экспертам ООО «НЭПЦ «Ценность».</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с заключением эксперта от 13.09.2024г. ООО «НЭПЦ «Ценность» изготовленный по договору <span class="Nomer2">[номер]</span> от 20.04.2023г. кухонный гарнитур не соответствует условиям договора. По результатам исследования выявлен ряд дефектов изготовленного по договору <span class="Nomer2">[номер]</span> от 20.04.2023г. кухонного гарнитура производственного характера, возникших в результате нарушения условий договора, технологии изготовления, сборки и монтажа. Стоимость устранения дефектов на дату осмотра составляет 26 175 руб. 50 коп. Временные затраты на устранение дефектов составляет 16 н/ч.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Оценивая заключение эксперта, суд первой инстанции принял во внимание, что заключение содержит полные и последовательные ответы на поставленные судом вопросы, выполнено экспертом, имеющим соответствующие образование, квалификацию и опыт работы, эксперт был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, изложенные в заключении выводы последовательны, научно обоснованы, экспертиза проведена в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 31.05.2001 г. N 73-Ф3 “О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", оснований не доверять заключению эксперта не имеется.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судебная коллегия соглашается с указанными выводами суда первой инстанции и находит, что заключение судебного эксперта является допустимым и достоверным доказательством по делу, изложенные в заключении эксперта</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">выводы подтверждаются совокупностью исследованных по делу доказательств, какой-либо прямой, личной или косвенной заинтересованности судебного эксперта в исходе дела, в ходе судебного разбирательства не установлено.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Установив указанные обстоятельства, принимая во внимание наличие в кухонном гарнитуре различных производственных дефектов, устранение всего количества которых свидетельствует о наличии существенных недостатков товара в целом, а так же учитывая, что требования потребителя в добровольном порядке ответчиком удовлетворены не были, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о частичном удовлетворении заявленных по делу требований и взыскании с ответчика стоимости оплаченной части гарнитура, неустойки, компенсации морального вреда и штрафа.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Доводы заявителя жалобы о том, что в кухонном гарнитуре отсутствуют существенные недостатки, которые позволяли отказаться истцу от исполнения договора, подлежат отклонению последующим основаниям.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно разъяснениям, содержащихся в п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", суду необходимо иметь в виду, что право выбора вида требований, которые в соответствии со статьей 503 ГК РФ и пунктом 1 статьи 18 Закона о защите прав потребителей могут быть предъявлены к продавцу при продаже товара ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, принадлежит потребителю.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">При этом потребитель вправе требовать замены технически сложного товара либо отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы независимо от того, насколько существенными были отступления от требований к качеству товара, установленных в статье 4 Закона о защите прав потребителей, при условии, что такие требования были предъявлены в течение пятнадцати дней со дня его передачи потребителю.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Учитывая, что при продаже товара продавцом не были оговорены его недостатки, истец предъявила ответчику требования о возврате уплаченной денежной суммы в связи с наличием в товаре недостатков, истец вопреки доводам жалобы вправе была возвратить товар ненадлежащего качества ответчику и требовать за него возврата уплаченной суммы.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">При этом, судебная коллегия вопреки доводам жалобы учитывает, что в соответствии со статьей 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями пункта 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 ГПК РФ, закрепляющими принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу статьи 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Однако, со стороны ответчика каких-либо доказательств в обоснование указанных доводов апелляционной жалобы, свидетельствующих, что в изготовленном товаре отсутствуют производственные недостатки, а ответчиком при его осведомленности о наличии имеющихся недостатков, предпринимались попытки по их устранению, в нарушение положений ст.56 ГПК РФ не представлено и в материалах дела не имеется.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В свою очередь приведенные ссылки апелляционной жалобы, что истец не обращалась к ответчику с требованиями об устранении недостатков, были предметом исследования суда первой инстанции, им дана надлежащая оценка, оснований не согласиться с которой, о чем ставится вопрос в апелляционной жалобе, не имеется.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Так, из установленных судом обстоятельств усматривается, что обнаруженные истцом недостатки были доведены <span class="FIO1">ФИО1</span> до ИП <span class="FIO2">ФИО2</span>, что не оспаривал в судебном заседании представитель ответчика ИП <span class="FIO2">ФИО2</span> и подтверждается представленной в материалы дела перепиской сторон в мессенджере, а также показаниями свидетеля <span class="FIO9">ФИО9</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Следовательно, при изложенных обстоятельствах выводы суда первой инстанции следует признать верными, мотивированными и в апелляционной жалобе по существу не опровергнутыми.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Доводы жалобы сводятся к изложению тех же обстоятельств, которые являлись предметом рассмотрения суда первой инстанции и повторяют правовую позицию ответчика, направлены на оспаривание установленных судом по делу обстоятельств и не являются основаниями к отмене правильного по существу решения суда.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">С учетом вышеизложенного, судебная коллегия приходит к выводу о том, что судом первой инстанции исследованы все значимые по делу обстоятельства, нормы материального права применены правильно, нарушений норм процессуального права не допущено, в связи с чем решение является законным и обоснованным, а потому отмене или изменению по доводам апелляционной жалобы не подлежит.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь ст.ст. 328 - 329 Гражданского процессуального кодекса РФ, судебная коллегия</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">ОПРЕДЕЛИЛА:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">решение Московского районного суда г. Н.Новгород от 13 декабря 2024 года оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Председательствующий</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судьи</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Мотивированное апелляционное определение изготовлено 01 октября 2025 года.</p></span>