Дело № 33-410/2025

Псковский областной суд

Гражданские дела - апелляция

Поступило: 03.02.2025 Статус: Завершено

Суть дела

<title></title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251"> <meta content="Microsoft Word 11 (filtered)" name="Generator"> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <div class="Section1"> <p class="a">Судья первой инстанции <span class="others1">&lt;данные изъяты&gt;</span> Дело № 33-410/2025</p> <p class="a">Производство № 2-436/2024</p> <p class="a">№ УИД 60RS0003-01-2024-000794-66</p> <p class="a"><b>АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ</b></p> <p class="a">04 марта 2025 года город Псков</p> <p class="a">Судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда в составе:</p> <p class="a">председательствующего судьи Ефимовой С.Ю.,</p> <p class="a">судей Мурина В.А., Карповой М.В.,</p> <p class="a">при секретаре Матвеевой Е.В.,</p> <p class="a">рассмотрела в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Мадрицкой <span class="FIO9">Т.Ю.</span> к акционерному обществу «Газпром газораспределение Псков» о возложении обязанности по осуществлению подключения газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя, взыскании судебных расходов,</p> <p class="a">по апелляционной жалобе АО «Газпром газораспределение Псков» на решение Островского городского суда Псковской области от 15 октября 2024 года,</p> <p class="a">заслушав доклад судьи Карповой М.В., судебная коллегия по гражданским делам Псковского областного суда,</p> <p class="a">УСТАНОВИЛА:</p> <p class="a">Мадрицкая Т.Ю. обратилась в суд с иском к АО «Газпром газораспределение Псков» о возложении обязанности по осуществлению подключения газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, взыскании штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя и судебных расходов.</p> <p class="a">В обоснование исковых требований указано, что между истцом и ответчиком 19.05.2022 заключен договор № 26/ДГ/7110Н96/2022 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, согласно которому ответчик обязуется осуществить подключение домовладения, расположенного по адресу: <span class="others2">&lt;данные изъяты&gt;</span> (земельный участок <span class="Nomer2">(****)</span>) в срок до 31 декабря 2022 года. Однако договор от 19.05.2022 исполнителем нарушен. 10.02.2023 дополнительным соглашением срок исполнения указанного договора по инициативе ответчика продлен до 31.12.2023. Истец, соглашаясь с этим, подписала дополнительное соглашение. Далее, дополнительным соглашением от 28.11.2023 стороны установили плату за подключение (технологическое присоединение) в размере 65 072,05 руб. Дополнительным соглашением № 3 от 29.02.2024 года стороны пересмотрели размер платы за технологическое присоединение в сторону её уменьшения, установив окончательно - 42 165,78 рублей.</p> <p class="a">Истец заплатила за выполнение работ 23.10.2023 - 66 192,50 руб., что подтверждается кассовым чеком.</p> <p class="a">19.01.2024 в связи с невыполнением ответчиком обязательств по договору, истцом направлена досудебная претензия, которая в добровольном порядке удовлетворена не была.</p> <p class="a">Поскольку до настоящего времени обязательство не исполнено, дом не подключен к сетям газораспределения, отсыревает, стены покрываются плесенью и приходят в негодность, что угрожает жизни и здоровью жильцов дома, действиями ответчика истцу причинен моральный вред, размер компенсации, которого она оценивает в 15 000 рублей. Законом РФ о защите прав потребителей предусмотрено взыскание неустойки за просрочку выполнения работ в размере 3 процентов, поэтому истец полагает, что в её пользу следует взыскать неустойку в размере 42 165,78 руб. за просрочку исполнения обязательства 250 дней (42165, 78 х 250 х3 %), что соответствует 100 % от стоимости услуг.</p> <p class="a">На основании вышеизложенного, истица просила возложить на «Газпром газораспределение Псков» обязанность по подключению газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в границе земельного участка с кадастровым номером <span class="Nomer2">(****)</span>, расположенного по адресу: <span class="others3">&lt;данные изъяты&gt;</span> в течение 5 суток с момента вступления решения в законную силу.</p> <p class="a">Взыскать с АО «Газпром газораспределение Псков» в пользу истца неустойку за нарушения срока подключения (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения в сумме 42 165 рублей 78 копеек, компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей, штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя и расходы по оплате услуг представителя в сумме 3500 рублей, которые она оплатила за подготовку иска в суд.</p> <p class="a">В судебном заседании истец Мадрицкая Т.Ю. заявленные требования поддержала.</p> <p class="a">Представитель ответчика АО «Газпром газораспределение Псков» - Сидоров Д.Н., будучи извещенным надлежащим образом, в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие. В письменных возражениях указал, что считает заявленные требования необоснованными и не подлежащими удовлетворению.</p> <p class="a">Представитель третьего лица на стороне ответчика, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора ООО «Газпром Газификация», извещенный о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное заседание не явился, возражений по иску не представил, об отложении дела не ходатайствовал.</p> <p class="a">Решением Островского городского суда Псковской области от 15 октября 2024 года постановлено:</p> <p class="a">«Исковое заявление Мадрицкой <span class="FIO10">Т.Ю.</span> к акционерному обществу «Газпром Газораспределение Псков» о возложении обязанности по осуществлению подключения газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, взыскании штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя, судебных расходов - удовлетворить.</p> <p class="a">Возложить на акционерное общество «Газпром газораспределение Псков» обязанность в срок не позднее 30 суток с момента вступления решения суда в законную силу осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования истца по договору № 26/ДГ/7110Н96/2022 от 19.05.2022 в рамках догазификации.</p> <p class="a">Взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Псков» в пользу Мадрицкой <span class="FIO11">Т.Ю.</span> (неустойку за просрочку с 01.01.2024 по 06.09.2024 размере 42 165,78 рублей, компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей, штраф за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя в размере 28 582,89 рублей и расходы по оплате услуг представителя в размере 3 500 рублей, а всего 89 248 (восемьдесят девять тысяч двести сорок восемь) рублей 67 копеек.</p> <p class="a">Взыскать с акционерного общества «Газпром газораспределение Псков» в доход бюджета муниципального образования «Островский район» государственную пошлину в размере 7 000 (семи тысяч) рублей».</p> <p class="a">В апелляционной жалобе АО «Газпром газораспределение Псков» ставит вопрос об отмене решения суда и принятии нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований. Апеллянтом указывается, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению Обществом не нарушен, взыскание неустойки является незаконным, а также отсутствуют доказательства причинения истцу физических и нравственных страданий.</p> <p class="a">В возражениях на апелляционную жалобы Мадрицкая Т.Ю. просит оставить решение суда без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">В судебное заседание суда апелляционной инстанции не явились истица Мадрицкая Т.Ю., представитель ответчика « АО «Газпром газораспределение Псков», представитель третьего лица ООО « Газпром Газификация», извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в связи с чем, судебная коллегия на основании статей 167 и 327 ГПК РФ, посчитала возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 327.1 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе, представлении и возражениях относительно жалобы, представления.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, судебная коллегия приходит к следующему.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Судом установлено, что 19.05.2022 между АО «Газпром газораспределение Псков» (исполнитель), ООО «Газпром газификация» и истцом Мадрицкой Т.Ю. заключен договор № 26/ДГ/7110Н96/2022 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, согласно которому ответчик обязуется осуществить подключение (технологическом присоединении) домовладения, расположенного по адресу: <span class="others4">&lt;данные изъяты&gt;</span>, земельный участок <span class="Nomer2">(****)</span>, принадлежащего истцу на праве собственности. (л.д. 19-23, 25-33)</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно условиям настоящего договора истец намерена использовать газ для удовлетворения личных, семейных и домашних нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с пунктом 3 Договора и п.6 Технических условий - приложения к названному договору, срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) домовладения к сети газораспределения и пуску газа установлен до 31.12.2022 года со дня заключения договора (л.д.34-36).</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Из пункта 4 Договора следует, что исполнитель обязан надлежащим образом исполнять обязательства по договору.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 11 Договора с учетом дополнительного последнего соглашения № 3 от 29.02.2024г. и приложенного расчета к нему, подписанного сторонами спора, предусмотрено, что плата за подключение состоит из платы за установку газоиспользующего оборудования, и (или) проектирование сети газопотребления, и (или) строительство либо реконструкцию внутреннего газопровода объекта капитального строительства, и (или) установку прибора учета газа, и (или) постановку газоиспользующего оборудования и (или) постановку прибора учета и составляет 42 165,78 руб. (л.д. 29, 38-41)</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Договором предусмотрено, что за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, если такое неисполнение или ненадлежащее исполнение явились следствием обстоятельств неопределимой силы (п.п. 15, 16 Договора).</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Дополнительным соглашением № 1 к договору № 26/ДГ/7110Н96/2022 от 10.02.2023 стороны договорились о продлении до 31.12.2023 срока осуществления мероприятий по договору о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации жилого дома, расположенного на земельном участке по адресу: <span class="others5">&lt;данные изъяты&gt;</span>. Соответствующие изменения стороны внесли и в технические условия (л.д. 37).</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Из материалов дела следует, что истец исполнила условия договора и внесла в кассу ответчика 23.10.2023 всю необходимую сумму по договору. (л.д. 24)</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчиком обязательства по догазификации в рамках условий настоящего договора с учетом дополнительных соглашений к нему, не исполнены.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">19.01.2024 истцом в адрес АО "Газпром газораспределение Псков» направлена претензия с просьбой выполнить взятые на себя обязательства в полном объеме по исполнению договора от 19.05.2022, в течение 10-ти дней с даты получения претензии, а в случае не исполнения - выплаты штрафных санкций, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» и компенсации морального вреда. (л.д.42-43)</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">30.01.2024 АО "Газпром газораспределение Псков» письменно ответило истцу, что строительно-монтажные работы будут завершены до 31.05.2024. Задержка выполнения работ по договору вызвана необходимостью исполнения большого количества заключённых договоров в рамках догазификации, в том числе, с привлечением подрядных организаций (л.д. 44-45).</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">До настоящего времени обязательство, принятое АО «Газпром газораспределение Псков» перед Мадрицкой Т.Ю. по договору № 26/ДГ/7110Н96/2022, в срок до 31.12.2023 не исполнено.</p> <p class="a">Разрешая спор, и удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции правильно применил нормы материального права, регулирующие спорные правоотношения.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">В силу абз.1 ст. 309 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.</p> <p class="a">Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2021 г. № 1547 (далее - Правила) устанавливают порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения.</p> <p class="a">В соответствии с понятиями, введенными пунктом 2 Правил, «догазификация» - осуществление подключения (технологического присоединения), в том числе фактического присоединения к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков, принадлежащих указанным физическим лицам на праве собственности или на ином предусмотренном законом праве, без взимания платы с физических лиц при условии, что в населенном пункте, в котором располагаются домовладения физических лиц, проложены газораспределительные сети и осуществляется транспортировка газа.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п. 2 Правил под «подключением (технологическим присоединением)» понимается вся совокупность как организационных, так технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, осуществления предпринимательской (профессиональной) деятельности.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">В пункте 5 названных Правил предусмотрено, что подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации (пункт 6). По договору о подключении: исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - технические условия); заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению); единый оператор газификации или региональный оператор газификации обеспечивает подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования или объекта капитального строительства к сети газораспределения.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п. 9 Правил N 1547 договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей, определенных настоящими Правилами.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) является одним из существенных условий договора о подключении (пп. "б" п. 52 Правил N 1547).</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Из положений пункта 53 Правил N 1547 следует, что срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) для заявителей, подключение которых осуществляется в рамках догазификации, не может превышать срок, который определяется в соответствии с разделом VII настоящих Правил.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п. 121 раздела VII Правил N 1547 срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в рамках настоящего раздела определяется программой газификации, содержащей мероприятия по строительству и (или) реконструкции газораспределительных сетей и (или) газотранспортных систем, в том числе для случаев, когда для подключения требуется ликвидация дефицита пропускной способности газораспределительных и (или) газотранспортных систем.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">На основании подпункта «а» пункта 72 Правил N 1547 следует, что исполнитель обязан осуществить действия по созданию (реконструкции) сети газораспределения до точек подключения, предусмотренные договором о подключении, а также по подготовке сети газораспределения к подключению объектов капитального строительства заявителя и пуску газа не позднее установленного договором о подключении дня подключения при исполнении заявителем возложенных на него обязательств по осуществлению мероприятий по подключению (технологическому присоединению).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify">В соответствии с разъяснениями, данными Верховным Судом РФ в пункте 3 постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при отнесении споров к сфере регулирования Закона о защите прав потребителей следует учитывать, что под услугой следует понимать действие (комплекс действий), совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях, для которых услуга такого рода обычно используется, либо отвечающее целям, о которых исполнитель был поставлен в известность потребителем при заключении возмездного договора.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify">Согласно п. п. "и" п. 52 Правил договор о подключении содержит следующие существенные условия, в том числе: и) обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за подключение (технологическое присоединение) по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки (за исключением заявителей, подключение которых осуществляется в соответствии с разделом VII настоящих Правил);</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify">Поскольку правоотношения между сторонами по оказанию ответчиком услуг по догазификации регулируются разделом VII Правил N 1547, размер неустойки, определенный в 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, применению к данным правоотношениям не подлежит.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify">Вопреки позиции ответчика, изложенной в апелляционной жалобе, и исходя из того, что заключенным между сторонами договором предусмотрена цена услуги, и он носит возмездный характер, правоотношения сторон регулируются Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей".</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify">Указанная правовая позиция изложена в определении Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 04.03.2024 г. № 88-4291/2024.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify">Согласно ч.5 ст. 28 Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify">Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Таким образом, размер неустойки вопреки доводам апелляционной жалобы ответчика судом первой инстанции определен правильно, оснований для иных выводов у суда апелляционной инстанции не имеется.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify">Поскольку в ходе рассмотрения дела установлен факт нарушения ответчиком условия договора о сроке его исполнения, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика компенсации морального вреда и штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя, а также признал обоснованным требование о взыскании с ответчика расходов истца об оплате услуг представителя.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify">Довод апелляционной жалобы о том, что срок осуществления мероприятий по подключению домовладения истца к сети газораспределения им не нарушен, так как обязательство по вышеуказанному договору выполняется в нормативный срок, установленный Региональной программой газификации Псковской области на 2017-2026 годы, являются несостоятельными.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify">Из материалов дела следует, что Указом Губернатора Псковской области от 30.11.2016 № 75-УГ утверждена Региональная программа газификации Псковской области на 2017-2026 годы, который размещен в сети «Интернет» на сайте Комитета по тарифам и энергетике Псковской области. Пообъектный план-график по догазификации населенных пунктов Псковской области является приложением № 13 к указанной Региональной программе.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify">B соответствии c пообъектным планом-графиком догазификации срок строительства газопровода и ввода к домовладению по адресу проживания истца: <span class="others6">&lt;данные изъяты&gt;</span>, установлен сентябрь 2025 года, что следует из позиции № 15183.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify">Однако срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) дома истца, определяемый программой газификации, лишь свидетельствует о том, что срок по подключению, предусмотренный договором и согласованный сторонами, не может выходить за пределы этого общего срока, установленного нормативным актом - сентября 2025 года.</p> <p class="a">С учетом изложенного судебная коллегия считает, что решение суда является законным, в нем отражены имеющие значение для данного дела факты, подтвержденные исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, выводы суда первой инстанции соответствуют фактическим обстоятельствам дела.</p> <p class="a">Оснований для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке, предусмотренных ст. 330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия не усматривает.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь статьей 328 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,</p> <p class="a">О П Р Е Д Е Л И Л А:</p> <p class="a">решение Островского городского суда Псковской области от 15 октября 2024 года оставить без изменения, апелляционную жалобу АО «Газпром газораспределение Псков»- без удовлетворения</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify">Апелляционное определение может быть обжаловано в Третий кассационный суд общей юрисдикции в течение трех месяцев со дня со дня изготовления мотивированного апелляционного определения через суд первой инстанции.</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Мотивированное определение изготовлено 13 марта 2025 года.</p> <table class="MsoNormalTable" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="213"> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Председательствующий</p></td> <td valign="top" width="213"></td> <td valign="top" width="213"> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">С.Ю.Ефимова</p></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="213"> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Судьи</p></td> <td valign="top" width="213"></td> <td valign="top" width="213"> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">В.А.Мурин</p></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="213"></td> <td valign="top" width="213"></td> <td valign="top" width="213"> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">М.В.Карпова</p></td> </tr> </tbody> </table> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Копия верна, судья</p> <p class="a" style="TEXT-INDENT: 0.5in">Псковского областного суда М.В.Карпова</p> <table class="MsoNormalTable" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody> <tr> <td valign="top" width="213"></td> <td valign="top" width="213"></td> <td valign="top" width="213"></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="213"></td> <td valign="top" width="213"></td> <td valign="top" width="213"></td> </tr> <tr> <td valign="top" width="213"></td> <td valign="top" width="213"></td> <td valign="top" width="213"></td> </tr> </tbody> </table> </div></span>

Основная информация

УИД дела: 60RS0003-01-2024-000794-66
Результат рассмотрения: РЕШЕНИЕ оставлено БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Дата рассмотрения: 04.03.2025
Судья: Карпова Марина Викторовна
Категория дела: Отношения, связанные с защитой прав потребителей → О защите прав потребителей → - из договоров в сфере: → коммунальных услуг

Участники дела

ОТВЕТЧИК
ФИО/Наименование: АО "Газпром газораспределение Псков"
ИНН: 6027015076
КПП: 602701001
ИСТЕЦ
ФИО/Наименование: Мадрицкая Татьяна Юрьевна
ТРЕТЬЕ ЛИЦО
ФИО/Наименование: ООО "Газпром Газификация"
ИНН: 7813655197
КПП: 781301001

Движение дела

05.02.2025 18:03

Передача дела судье

04.03.2025 10:30

Судебное заседание

Место: № 1
Результат: Вынесено решение
19.03.2025 11:15

Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

19.03.2025 11:15

Передано в экспедицию