Дело № 2-218/2025 ~ М-91/2025

<meta content="text/html; charset=Windows-1251" http-equiv="Content-Type"> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">УИД <span class="Nomer2">№</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">Именем Российской Федерации</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">24 марта 2025 года &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; г. Похвистнево Самарской области</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Похвистневский районный суд Самарской области в составе председательствующего судьи Карамзиной Ю.В., при секретаре Китаевой В.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело №2-218/2025 по иску общества с ограниченной ответственностью «СТ-СНАБ» к Рамазанову Петру Руслановичу о взыскании денежных средств,</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">у с т а н о в и л:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">ООО «СТ-СНАБ» обратилось в суд с иском к Рамазанову П.Р. о взыскании денежных средств, указав, что <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> между ООО «СТ-СНАБ» (заказчиком) и Рамазановым П.Р. (подрядчиком) заключен договор подряда <span class="Nomer2">№</span>, в соответствие с которым подрядчик обязуется своими силами выполнить работы по капитальному ремонту зон <span class="Nomer2">№</span> периметра ограждения, расположенного по адресу: <span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span>, по заданию истца в соответствии с ведомостью объемов работ <span class="Nomer2">№</span> (приложение <span class="Nomer2">№</span> к Договору от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> <span class="Nomer2">№</span>), являющейся неотъемлемой частью договора. Пунктом 3.2 договора предусмотрено, что ответчик обязуется выполнить работы до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> (включительно). Договор вступает в силу с момента подписания (п.3.3 Договора). Согласно п.п.4.3.1 и 4.3 договора ответчик обязуется выполнить работы в соответствии со СНиП, ГОСТ, СП и др. в объеме и в сроки, предусмотренные договором, и сдать работы истцу в порядке, предусмотренном договором. В соответствие с п.2.1 цена договора состоит из суммы всех выполненных работ и составляет 800000,00 рубля. Пунктом 2.2 договора установлено, что оплата по договору производится поэтапно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ответчика в следующем порядке: авансовый платеж в размере 150000,00 рубля в течение 3 рабочих дней после начала выполнения работ; 200000,00 рубля в течении 3 рабочих дней после выполнения объема работ зон <span class="Nomer2">№</span> (согласно Ведомости объемов работ), принятия заказчиком (в том числе принятия АО «НПЦАП» работ), и подписания сторонами акта приемки выполненных работ; 150000,00 рубля в течении 5 рабочих дней после выполнения объема работ Зон <span class="Nomer2">№</span> (согласно Ведомости объемов работ), принятия заказчиком (в том числе принятия АО «НПЦАП» работ), и подписания сторонами акта приемки выполненных работ; 300000,00 рубля в течении 5 рабочих дней после выполнения ответчиком всего объема работ, предусмотренного договором, принятия заказчиком (а именно принятия АО «НПЦАП» работ) и подписания акта приемки выполненных работ. Согласно п.п.4.1.3. и п.4.1. договора заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если ответчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным. П.п. 6.1.1 п. 6.1 Договора установлено, что при нарушении договорных обязательств подрядчик по требованию заказчика выплачивает неустойку (пеню) в размере 0,1 % стоимости работ (цена договора) за каждый день просрочки. Ответчик неоднократно просил перечислить денежные средства для привлечения рабочей силы для выполнения работ по капитальному ремонту зон №<span class="Nomer2">№</span> периметра ограждения в связи с чем ООО «СТ-СНАБ» перечислило ответчику 530000,00 рубля. Однако, в сроки, установленные договором, подрядчик работы не выполнил, в связи с чем для выполнения работ по договору было привлечено третье лицо. <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в адрес Рамазанова П.Р. была направлена досудебная претензия с просьбой выплатить в течении 5 календарных дней денежные средства в размере 530000,00 рубля, а также неустойку в размере 30400,00 рубля. <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в адрес Рамазанова П.Р. было направлено уведомление, в котором ООО «СТ-СНАБ» сообщает об отказе от исполнения Рамазановым П.Р. договора подряда <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> с просьбой возместить убытки, указанные в претензии. Ссылаясь на нормы действующего законодательства, истец просил взыскать с Рамазанова Петра Руслановича в пользу ООО «СТ-СНАБ» денежные средства в размере 530000,00 рубля, полученные по договору подряда от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> <span class="Nomer2">№</span>, 30400,00 рубля – неустойку, а также 20000,00 рубля – судебные расходы по оплате государственной пошлины.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В судебное заседание представитель истца <span class="FIO3">ФИО3</span> не явилась, просила рассмотреть дело в ее отсутствие, не возражала против рассмотрения дела в порядке заочного производства.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик Рамазанов П.Р. в судебное заседание не явился, о месте и времени рассмотрения дела извещен по правилам ст.113 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ), ст.165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) о причине неявки не сообщил, заявлений и ходатайств суду не направил.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствие, при отсутствии возражений истца, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства. Учитывая отсутствие возражений представителя истца, дело рассмотрено в порядке заочного производства.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) гражданское дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Исследовав материалы гражданского дела, суд пришел к следующему.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу п.1 ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствие с п.1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу п.1 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п.1 и п.2 ст. 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором (п.1). В случае одностороннего отказа от договора (исполнения договора) полностью или частично, если такой отказ допускается, договор считается расторгнутым или измененным (п.2).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п.1 ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п.1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствие с п.1 и п.2 ст. 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса (п.1). Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение (п.2).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании п.1 ст. 720 ГК РФ заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствие с п.1 и п.2 ст. 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (п.1). Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (п.2).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п.1 ст. 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ производится в соответствии со статьей 711 настоящего Кодекса.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствие с п.4 ст. 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 данного кодекса.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Для разрешения вопроса о применении к спорным правоотношениям положений п. 1 ст. 1102 ГК РФ и о возврате неосновательного обогащения необходимо установить совокупность следующих условий: приобретение (сбережение) имущества имело место, приобретение произведено за счет другого лица (за чужой счет), приобретение (сбережение) имущества не основано ни на законе (иных правовых актах), ни на сделке, то есть, произошло неосновательно.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судом установлено, что <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> ООО «СТ-СНАБ» – «заказчиком», и Рамазановым П.Р. – «подрядчиком», заключен договор подряда <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, в соответствие с которым подрядчик обязался своими силами по заданию заказчика выполнить работы по капитальному ремонту зон №<span class="Nomer2">№</span> периметра ограждения, расположенного по адресу: <span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span>, и сдать их результат заказчику в предусмотренный договором срок, а заказчик обязался оплатить выполненные подрядчиком и принятые работы в размерах и в сроки, установленные договором.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 3.2 договора предусмотрено, что подрядчик обязуется выполнить работы до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> (включительно).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п.2.1 договора цена состоит из суммы всех выполненных подрядчиком работ и составляет 800000,00 рубля.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Пунктом 2.2 договора установлено, что оплата производится поэтапно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в следующем порядке:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- авансовый платеж в размере 150000,00 рубля в течении 3 рабочих дней после начала выполнения работ подрядчиком;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- 200000,00 рубля в течение 3 рабочих дней после выполнения подрядчиком объема работ Зон №<span class="Nomer2">№</span> (согласно ведомости объемов работ) и принятия заказчиком ( в том числе принятия АО «НПЦАП» работ), и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- 150000,00 рубля в течение 5 рабочих дней после выполнения подрядчиком объема работ Зон №<span class="Nomer2">№</span> (согласно ведомости объемов работ) и принятия заказчиком (в том числе принятия АО «НПЦАП» работ), и подписания сторонами акта о приемке выполненных работ;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- 300000,00 рубля в течении 5 рабочих дней после выполнения подрядчиком всего объема работ предусмотренного договором и принятия (а именно принятия АО «НПЦАП» работ) и подписания акта о приемке выполненных работ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании п.п.4.1.3 договора заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если: подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; имеется задержка подрядчиком начала работ более, чем на 20 рабочих дней; подрядчиком неоднократно не соблюдаются требования по качеству работ.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">П.п. 6.1.1 договора предусмотрено, что подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает заказчику за просрочку начального и конечного срока выполнения работ неустойку (пеню) в размере 0,1 % стоимости работ (цены договора), за каждый день просрочки (л.д. 7-8).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истец выполнил свои обязательства по договору в части оплаты работ в сумме 530000,00 рубля, что подтверждается чеками ПАО Сбербанк, согласно которым Рамазанов П.Р. получил от ООО «СТ-СНАБ», ИНН <span class="Nomer2">№</span> <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> денежные средства в размере 150000,00 рубля, <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> – 180000,00 рубля, <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> – 75000,00 рубля, <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> – 75000,00 рубля, <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> – 25000,00 рубля, <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> – 25 000,00 рубля, а также информацией ПАО <span class="others1">&lt;данные изъяты&gt;</span> о движении денежных средств по счету Рамазанова П.Р. (л.д.9-14, 37-40).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик не исполнил обязательства по договору подряда: работы, предусмотренные договором, в установленный срок не выполнил, по акту о приемке выполненных работ истцу не сдал.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в связи с неисполнением ответчиком обязательств по договору истец направил Рамазанову П.Р. уведомление о расторжении договора подряда <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> с просьбой возместить убытки, а также досудебную претензию с требованием выплатить в течение 5 календарных дней денежные средства в размере 530000,00 рублей и неустойку в сумме 30400,00 рубля. Согласно отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором <span class="Nomer2">№</span>, ответчик отказался от получения письма с объявленной ценностью, в связи с чем почтовое отправление возвращено отправителю из-за истечения срока хранения (л.д.15 - 19).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу ч.1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Таким образом, уведомление о расторжении договора и досудебная претензия, направленные истцом ответчику, являются доставленными.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Поскольку ответчиком не исполнены обязательства по договору подряда, в связи с чем договор расторгнут по инициативе истца, денежные средства в сумме 530000,00 рубля, выплаченные ответчику в счет оплаты по договору подряда, являются убытками истца и, в силу вышеприведенных положений действующего законодательства и условий договора, подлежат взысканию с Рамазанова П.Р. в пользу ООО «СТ-СНАБ».</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">При этом, указанные денежные средства не подлежат квалификации в качестве неосновательного обогащения, поскольку отношения между сторонами возникли из договора подряда, обязательства по которому ответчик не исполнил, что повлекло обращение истца в суд с настоящим иском.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании п.6.1.1 договора подряда на сумму убытков начислена неустойка в сумме 30400,00 рубля: 800000 : 100 х 0,1 х 38 дней (с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>) = 30400,00.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Расчет неустойки судом проверен, является арифметически верным, соответствует условиям заключенного сторонами договора.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Учитывая изложенное, исковые требования о взыскании с ответчика неустойки являются обоснованными и подлежат удовлетворению в полном объеме.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 16208,00 рубля.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь ст.ст. 194-198, 235 ГПК РФ, суд</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">р е ш и л :</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «СТ-СНАБ», ИНН <span class="Nomer2">№</span> к Рамазанову Петру Руслановичу, <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> года рождения, ИНН <span class="Nomer2">№</span>, о взыскании денежных средств удовлетворить в полном объеме.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Взыскать с Рамазанова Петра Руслановича в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТ-СНАБ» денежные средства в размере 560400,00 рубля (пятьсот шестьдесят тысяч четыреста рублей 00 копеек), из которых 530000,00 рубля – денежные средства, полученные по договору подряда <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, 30400,00 рубля – неустойка.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Взыскать с Рамазанова Петра Руслановича в пользу общества с ограниченной ответственностью «СТ-СНАБ» судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 16208,00 рубля (шестнадцать тысяч двести восемь рублей 00 копеек).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Разъяснить, что ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Решение суда в окончательной форме принято 01.04.2025.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья Ю.В. Карамзина</p></span>