Дело № 2-3641/2025 ~ М-2641/2025

<meta content="text/html; charset=windows-1251" http-equiv="Content-Type"> <meta name="Generator" content="Microsoft Word 14 (filtered)"> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <div class="WordSection1"> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in" align="right">Мотивированное решение изготовлено 03.09.2025</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in" align="right">Гражданское дело <span class="Nomer2">№ ******</span></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in" align="right">УИД 66RS0<span class="Nomer2">№ ******</span>-11</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" align="center"><b>ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ</b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" align="center"><b>Именем Российской Федерации</b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span> 21 августа 2025 года</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Октябрьский районный суд <span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span> в составе: председательствующего судьи Баранской М.В., при секретаре <span class="FIO3">ФИО3</span>, с участием истца <span class="FIO1">ФИО1</span>, представителя истца <span class="FIO4">ФИО4</span>, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску <span class="FIO1">ФИО1</span> к обществу с ограниченной ответственностью «Ви-Строй» о защите прав потребителя, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, штрафа,</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" align="center">УСТАНОВИЛ:</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истец <span class="FIO1">ФИО1</span> обратилась в суд с иском к ООО «ВИ-Строй» о защите прав потребителя, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, штрафа,</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В обоснование заявленных требований указано, что <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> между <br><span class="FIO1">ФИО1</span>(заказчик) и ООО «ВИ-Строй» (подрядчик) заключен договор строительного подряда <span class="Nomer2">№ ******</span> согласно которому подрядчик обязуется выполнить заказанные заказчиком строительные (монтажные, ремонтные, отделочные, перестроечные, реконструкционные, реставрационные и иные тому подобные) работы в соответствии с утвержденным проектом или заданием, определяющим объем, характер и содержание работ в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ, в срок до двух лет, по адресу: <span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span>, кадастровый <span class="Nomer2">№ ******</span>. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ, обусловленную утвержденной сметой и принять их результат по акту сдачи-приемки выполненных работ. Цена договора утверждена сметой и составляет 6153625 руб. Истцом были внесены денежные средства в пользу ответчика в размере 1250000 руб. (500000 руб. – <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, 500000 руб. – <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, 250000 руб. – <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>). Также ответчиком получено два платежа от ООО «Экосистема недвижимости М2» в размере 1155000 руб., перечисленных платежным поручением <span class="Nomer2">№ ******</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> и 1815000 руб. и платежным поручением <span class="Nomer2">№ ******</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, в общем размере 2970000 руб., за которые истцом вносятся ежемесячные кредитные платежи. Сроки выполнения подрядчиком отдельных этапов не указаны в договоре, ООО «ВИ-Строй» установило фундамент, опалубку, сваи и прекратило выполнение работ после получения большей части денежных средств. В адрес ответчика направлено требование о расторжении договора строительного подряда с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> и о возврате денежных средств в течение 10 дней с момента получения претензии. Указанное уведомление не получено ответчиком, иных способов урегулирования конфликта не имеется.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании изложенного, истец, уточнив требования <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, просила взыскать с ответчика денежные средства в размере 3715653,48 руб., неустойку в размере 3715653,48 руб., компенсацию морального вреда в размере 100000 руб., штраф, за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 1907826,74 руб.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В судебном заседании истец <span class="FIO1">ФИО1</span>, представитель истца <span class="FIO4">ФИО4</span>, уточненные исковые требования поддержали.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Представитель ответчика в судебное заседание не явился, извещался о дате, месте и времени судебного заседания надлежащим образом. Направил ходатайство, в котором указано, что в компании осталось только 3 сотрудника, генеральный директор, заместитель директора и юрисконсульт в единственном числе – <span class="FIO5">ФИО5</span> Направил в суд скрин гражданских дел с сайтов Октябрьского районного суда <span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span> и Кумертауского межрайонного суда Республики Башкортостан с указанием номеров дел, сторон по делам, дат и времени проведения судебных заседаний, в связи с чем просил перенести судебное заседание и провести его путем видеоконференцсвязи. Возражений, письменной позиции по делу относительно искового заявления не направил.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Суд, обсудив заявленное ходатайство, не нашел оснований для его удовлетворения, поскольку отложение судебного заседания является правом суда, а не обязанностью, тогда как в силу части 6 статьи 167 ГПК РФ неявка представителя стороны не является безусловным основанием для отложения судебного разбирательства. Занятость юрисконсульта в другом судебном заседании не означает, что иные уполномоченные лица не могли представлять интересы организации ООО «ВИ-Строй» в судебном заседании при рассмотрении данного дела.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Представитель третьего лица ООО «Экосистема недвижимости М2», третье лицо ИП <span class="FIO6">ФИО6</span>, в судебное заседание не явились, извещались о дате, времени и месте судебного заседания надлежащим образом о причинах неявки не сообщили, об отложении судебного заседания не просили, иных ходатайств не заявили.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Суд, в соответствии с п. 1 ст. 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства по имеющимся в деле доказательствам, против чего истец не возражал.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Заслушав истца, представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 723 настоящего Кодекса прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу ст. 29 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный потребителем. Назначенный потребителем срок устранения недостатков товара указывается в договоре или в ином подписываемом сторонами документе либо в заявлении, направленном потребителем исполнителю (ст. 30 Закона РФ "О защите прав потребителей").</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Из материалов дела следует, что <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> между ООО «ВИ-Строй», именуемый «Подрядчик» и <span class="FIO1">ФИО1</span>, именуемой «Заказчик» был заключен договор строительного подряда <span class="Nomer2">№ ******</span>.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно пункту 1.1. подрядчик обязался выполнить заказанные заказчиком строительные (монтажные, ремонтные, отделочные, перестроечные, реконструкционные, реставрационные и иные тому подобные) работы в соответствии с утвержденным проектом или заданием, определяющим объем, характер и содержание работ в соответствии Градостроительного кодекса РФ в срок до двух лет по адресу: <span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span>, кадастровый <span class="Nomer2">№ ******</span>. Заказчик обязался оплатить стоимость работ, обусловленную утвержденной сметой и принять их результат по акту сдачи-приемки выполненных работ.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п. 4.3 договора, оплата суммы 3300000 руб. производится с использованием номинального счета, открытого Банком ВТБ (ПАО) ООО «Экосистема недвижимости М2». Оплата цены договора осуществляется заказчиком за счет собственных средств в размере 992580 руб., и за счет кредитных средств в размере 2307420 руб., предоставляемый <span class="FIO1">ФИО1</span>, Банком ВБТ (ПАО). Заказчик в течение 1 рабочего дня с даты заключения договора обязуется внести 3300000 руб. на номинальный счет. Перечисление денежных средств подрядчику осуществляется ООО «Экосистема недвижимости М2» в течение 3 рабочих дней с момента с момента получения документов перечисленных в настоящем пункте и отвечающих требованиям настоящего договора. Заказчик производит оплату в 3 этапа: 1 этап 35% в течение 3 дней с момента подписания настоящего договора в размере 1155000 руб., 2 этап 55% в течение 3 дней со дня завершения работ по этапу 1 «Устройства фундамента» при предоставлении скан-копии акта приемки выполненных работ, подтверждающего выполнение работ по возведению фундамента жилого дома, подписанного обеими сторонами в размере 1815000 руб., 3 этап 10% при предоставлении скан-копии акта приемки завершенного строительством жилого дома, подтверждающего выполнение работ по строительству жилого дома и подключению коммуникаций, подписанного обеими сторонами.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п. 5.1 договора сроки выполнения работ могут смещаться в связи с задержкой заказчиком оплаты по настоящему договору, поставок материалов (деталей, конструкций) и (или) оборудования, а также в связи с погодными условиями иными не зависящими от подрядчика причинами.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Сдача и приемка работ могут осуществляться как в целом, так и поэтапно и оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ (п. 6.1 договора).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно дополнительного соглашения <span class="Nomer2">№ ******</span> к договору строительного подряда <br><span class="Nomer2">№ ******</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> стороны заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">1.1 подрядчик передает заказчику сумму в размере 992580 руб. в качестве займа, под комиссионное вознаграждение 15% от суммы займа на срок не позднее <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>/ не позднее 30 дней со дня заключения договора строительного подряда <span class="Nomer2">№ ******</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">1.2 заемщик обязуется вернуть подрядчику сумму в размере 1141467 руб. не позднее 30 дней после получения всей суммы по договору строительного подряда <span class="Nomer2">№ ******</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">1.3 сумма ипотечных средств 2307420 руб. на строительство будет получена от банка траншами.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">1.5 сумму в размере 1000000 руб. заказчик вносит с первым траншем в течение 20 дней, в случае если по сметному для возведения фундамента и подготовительных работ средств недостаточно, подрядчик уведомляет об этом клиента, при невнесении средств, строительные работы будут прекращены.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">1.6 сумма в размере 2200 000 руб. заказчик вносит в день второго транша.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Как следует из материалов дела истцом <span class="FIO1">ФИО1</span> были перечислены денежные средства ООО «ВИ-Строй» в размере 1155000 руб. на основании платежного поручения <br><span class="Nomer2">№ ******</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, в размере 500000 руб. переводом от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, 500000 руб. переводом от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">ООО «Экосистема недвижимости М2» перечислены денежные средства ООО «ВИ-Строй» в размере 1815000 руб. на основании платежного поручения <span class="Nomer2">№ ******</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">ИП <span class="FIO6">ФИО6</span> за <span class="FIO1">ФИО1</span> перечислены денежные средства ООО «ВИ-Строй» в размере 250000 руб. на основании платежного поручения <span class="Nomer2">№ ******</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> была подготовлена и составлена смета на выполнение работ, итоговый расчет составил 6153625 руб.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно акту о выполненных работах по договору строительного подряда от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> комплекс работ по монтажу свайно-винтового фундамента, предусмотренный договором строительного подряда <span class="Nomer2">№ ******</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, находящегося по адресу: <span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span>, кадастровый <span class="Nomer2">№ ******</span> выполнен. Качество работ соответствует предъявленным требованиям. Заказчик претензий по объему, оказания услуг не имеет.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчиком выполнены работы по монтажу фундамента, согласно сметному расчету от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> стоимость подготовительных работ на общую сумму 56620 руб., сваи на сумму 446726,52 руб., всего на сумму 504146,52 руб.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В связи с тем, что после подписания акта о выполненных работах по договору строительного подряда от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, в части монтажа свайно-винтового фундамента, ответчиком никаких работ не производилось, истцом <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> направлена в адрес ответчика претензия с требованием о расторжении договора строительного подряда, возвращении денежных средств в размере 1250000 руб., в течение 10 дней с момента получения настоящей претензии, которая осталась без удовлетворения.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В этой связи, суд приходит к выводу о том, что требование о взыскании денежных средств по договору строительного подряда в размере 3715653,48 руб. подлежащим удовлетворению.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Разрешая требования истца о взыскании неустойки, суд приходит к следующему.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена- общей цены заказа.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона РФ "О защите прав потребителей" требования потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 ст. 28 и пунктами 1 и 45 ст. 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Положения статьи 28 (пункт 5) Закона о защите прав потребителей в системной взаимосвязи со статьей 31 указанного закона применяются к случаям нарушения срока удовлетворения требований потребителя о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, обусловленным нарушением исполнителем сроков выполнения работ (услуг), либо наличия недостатков выполненной работы (оказанной услуги)</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о ненадлежащем исполнении ответчиком обязательств по договору строительного подряда перед истцом, поэтому находит требование истца о взыскании неустойки в размере 3715653,48 руб. законным, обоснованным и подлежащим удовлетворению.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истцом также заявлено требование о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в сумме 100000 рублей.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда (ст. 15 Закона «О защите прав потребителей»).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> <span class="Nomer2">№ ******</span> разъяснено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Учитывая, что ответчиком нарушены права истца как потребителя, суд находит подлежащим удовлетворению требование истца о компенсации морального вреда в размере 10000 рублей. Оснований для взыскания компенсации морального вреда в большем размере суд не усматривает.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Также суд считает правомерными требования истца о взыскании с ответчика штрафа согласно ч. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей».</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> <span class="Nomer2">№ ******</span> «О защите прав потребителей», п. 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Таким образом, с ответчика в пользу <span class="FIO1">ФИО1</span> подлежит взысканию штраф в размере 3720653,48 руб. ((3715653,48 руб. + 3715653,48 руб. + 10000)/2).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Учитывая тот факт, что истец на основании ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины при подаче искового заявления, суд взыскивает с ответчика в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 53045 рублей (50045 руб. за имущественное требование и 3000 руб. за неимущественное требование).</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь ст. ст. 194-198, 233-237 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in" align="center"><b>РЕШИЛ:</b></p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">иск <span class="FIO1">ФИО1</span> к обществу с ограниченной ответственностью «Ви-Строй» о защите прав потребителя, взыскании денежных средств, компенсации морального вреда, штрафа, удовлетворить частично.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ви-Строй» (ИНН 0276933477) в пользу <span class="FIO1">ФИО1</span> (паспорт <span class="Nomer2">№ ******</span>) денежные средства по договору в размере 3715653 рубля 48 копеек, неустойку в размере 3715653 рубля 48 копеек, в счет компенсации морального вреда в размере 10000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 3720653 рубля 48 копеек.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ви-Строй» (ИНН 0276933477) в доход муниципального бюджета <span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span> государственную пошлину в размере 53045 рублей.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.</p> <p class="MsoNormal" style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья М.В. Баранская</p> </div></span>