Дело № 2-1674/2025 ~ М-1019/2025
Центральный районный суд г.Тулы
Гражданские дела - первая инстанция
Суть дела
<title></title> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">ОПРЕДЕЛЕНИЕ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">07 августа 2025 года город Тула</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Центральный районный суд города Тулы в составе:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">председательствующего Коноваловой Е.В.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">при секретаре Недопад М.Г.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">дело № 2-1674/2025 (УИД 71RS0029-01-2025-002009-22) по иску Саламатовой Елизаветы Александровны к ООО «Билдинг ПРО Групп» о возложении обязанности выполнить условия договора подряда, взыскании неустойки, убытков, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">установил:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Саламатова Е.А. обратилась в суд с иском к ООО «Билдинг ПРО Групп», с исковыми требованиями, уточненными в порядке ст. 39 ГПК РФ, о возложении обязанности выполнить работы согласно приложению <span class="Nomer2">№</span> к договору подряда на строительство индивидуального жилого дома от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, а именно осуществить: ввод (прокладка газовой трубы от места врезки с вводом в дом, установка газового котла двухконтурного с одним радиатором (источник теплоснабжения); устройство проведения труб водоснабжения от места врезки с вводом в дом (прокладка труб осуществляется в траншее с устройством песчаной подушки и утепления на вводе в дом); устройство ограждения по периметру участка с кирпичными столбами по всем угловым точкам фасадной границы земельного участка, основание забора, устройство входной группы из откатных ворот (без электропривода, электрики и автоматики) шириной 4 метра и калитки шириной 1 метр, створы которых обрамляются кирпичными столбами, материалы аналогичные ограждению; взыскании неустойки в размере 450000,00 руб., компенсации морального вреда в размере 10000,00 руб., убытков в размере 136000,00 руб., штрафа в размере 50% от цены иска, расходов по оплате услуг представителя в размере 35000,00 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истец Саламатова Е.А., представитель истца по доверенности Попов А.А., представитель ответчика ООО «Билдинг ПРО Групп» адвокат Артюшкова Т.В., привлеченный к участив деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельные исковые требования Саламатов М.А. в судебное заседание не явились, о дате, времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, представили письменные заявления о рассмотрении дела в их отсутствие.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истец Саламатова Е.А. и ответчик ООО «Билдинг ПРО Групп» в лице директора Астапенко М.О. направили в суд заявление об утверждении между сторонами мирового соглашения по условиям которого:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal">Саламатова Елизавета Александровна, <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> года рождения, место рождения: <span class="Address2"><адрес></span> <span class="Address2"><адрес></span>, <span class="Address2"><адрес></span>, пол: жен., гражданство Российской Федерации, паспорт серия <span class="Nomer2">№</span> <span class="Nomer2">№</span>, выдан <span class="Address2"><адрес></span> <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, код подразделения <span class="Nomer2">№</span>, состоящая на регистрационном учете по адресу: <span class="Address2"><адрес></span>, именуемая в дальнейшем «Истец», с одной стороны и</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal">ООО «Билдинг ПРО Групп», (ИНН <span class="Nomer2">№</span>) в лице директора Астапенко Марии Олеговны, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Ответчик», с другой стороны,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> совместно именуемые по тексту «Стороны», в соответствии со ст. ст. 39, 173, 173, 153.8 – 153.11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в целях устранения по взаимному согласию Сторон возникших споров, явившихся причиной предъявления Истцом искового заявления и прекращения спора по гражданскому делу № 2-1674/2025, заключили настоящее мировое соглашение на следующих условиях:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> По настоящему мировому соглашению Истец отказывается от исковых требований к Ответчику о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа в рамках закона о защите прав потребителей в полном объеме.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> В свою очередь Ответчик обязуется выполнить следующие виды работ, в следующие сроки:</p> <p style="TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassa4"> Осуществить ввод (прокладка газовой трубы от места врезки с вводом в дом. Установка двухконтурного газового котла с одним радиатором (источник теплоснабжения), в срок до 30.08.2025.</p> <p style="TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassa4"> По монтажу фасадной (лицевой) части ограждения земельного участка, с кирпичным столбами, по всем угловым точкам фасадной границы земельного участка, и входной группы из распашных ворот шириной 4 метра и калитки шириной 1 метр, створы которых обрамляются кирпичными столбами, материалы аналогичные ограждению, в срок до 30.09.2025.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> Так же Стороны договорились о следующих мерах компенсационного характера, осуществляемых Ответчиком в пользу Истца. Ответчик за собственный счет осуществляет:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> - Выплату денежных средств в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в следующие сроки:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в день подписания Сторонами настоящего мирового соглашения,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек до 30.09.2025.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> Также Стороны договорились о поставке газобетонного блока (перегородочный блок размер 625мм/100мм/250мм, плотностью D500) в объеме 7 (Семь) м3, в срок до 30.09.2025.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> В случае неисполнения Ответчиком, закрепленных в п.п.2.1-2.2. настоящего мирового соглашения, с нарушением установленных сроков Ответчик обязан уплатить Истцу неустойку, составляющую 500 (Пятьсот) рублей за каждый день просрочки, до полного выполнения работ, в части которых допущено нарушение сроков исполнения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> Также Ответчик обязуется исправить недочеты в соответствии Актом осмотра от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по монтажу водосточной системы.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 153.11 ГПК РФ, мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> Судебный расходы и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с делом, по настоящему иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> Настоящее мировое соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр для приобщения к материалам гражданского дела № 2-1674/2025.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 153.8, 173 ГПК РФ Стороны просят суд утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить производство по гражданскому делу №2-1674/2025.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in" class="MsoClassConsPlusNormal"> Последствия прекращения производства по гражданскому делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, Сторонам известны и понятны.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь положениями ст. 167 ГПК РФ, суд рассмотрел дело в отсутствие неявившихся лиц.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Изучив мировое соглашение, исследовав письменные доказательства по делу, суд приходит к следующему.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 39 ГПК РФ стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не утверждает мировое соглашение сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Суд не утверждает мировое соглашение, если оно противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц (ч. 6 ст. 153.10 ГПК РФ).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно ч. 7 ст. 153.10 ГПК РФ при рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения суд исследует фактические обстоятельства спора и представленные лицами, участвующими в деле, доводы и доказательства, дает им оценку лишь в той мере, в какой это необходимо для проверки соответствия мирового соглашения требованиям закона и отсутствия нарушений прав и законных интересов других лиц.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с частью 11 статьи 153.10 ГПК РФ, определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно положениям статьи 153.11 ГПК РФ, мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением (ч. 1). Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение (ч. 2).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Как следует из положений ст. 153.11 ГПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Основания, порядок и последствия прекращения производства по делу, закрепленные в абз.5 ст.220, ст.221 ГПК РФ, в силу которых при утверждении мирового соглашения одновременно прекращается производство по делу; повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, сторонам разъяснено и понятно.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Условия мирового соглашения, достигнутого сторонами, занесены в протокол судебного заседания, письменное заявление приобщено к материалам гражданского дела.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"> Мировое соглашение заключено в интересах сторон по спору, соответствует требованиям действующего законодательства и не нарушает прав и законных интересов иных лиц.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">При указанных обстоятельствах, суд считает возможным в силу ч. 2 ст. 39 ГПК РФ утвердить мировое соглашение, производство по делу прекратить.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании изложенного, руководствуясь ч. 2 ст. 39, 173, 220, 221, 224, 225 ГПК РФ, суд</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">определил:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">утвердить мировое соглашение, заключенное между Саламатовой Елизаветой Александровной и ООО «Билдинг ПРО Групп» по гражданскому делу № 2-1674/2025 (УИД 71RS0029-01-2025-002009-22) по иску Саламатовой Елизаветы Александровны к ООО «Билдинг ПРО Групп» о возложении обязанности выполнить условия договора подряда, взыскании неустойки, убытков, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов, по условиям которого:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Саламатова Елизавета Александровна, <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> года рождения, место рождения: <span class="Address2"><адрес></span>, пол: жен., гражданство Российской Федерации, паспорт серия <span class="Nomer2">№</span> <span class="Nomer2">№</span>, выдан <span class="Address2"><адрес></span> <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, код подразделения <span class="Nomer2">№</span>, состоящая на регистрационном учете по адресу: <span class="Address2"><адрес></span>, именуемая в дальнейшем «Истец», с одной стороны и</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">ООО «Билдинг ПРО Групп», (ИНН <span class="Nomer2">№</span>) в лице директора <span class="FIO2">ФИО2</span>, действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Ответчик», с другой стороны,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">совместно именуемые по тексту «Стороны», в соответствии со ст. ст. 39, 173, 173, 153.8 – 153.11 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в целях устранения по взаимному согласию Сторон возникших споров, явившихся причиной предъявления Истцом искового заявления и прекращения спора по гражданскому делу № 2-1674/2025, заключили настоящее мировое соглашение на следующих условиях:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">1. По настоящему мировому соглашению Истец отказывается от исковых требований к Ответчику о взыскании неустойки, компенсации морального вреда, штрафа в рамках закона о защите прав потребителей в полном объеме.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">2. В свою очередь Ответчик обязуется выполнить следующие виды работ, в следующие сроки:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">2.1. Осуществить ввод (прокладка газовой трубы от места врезки с вводом в дом. Установка двухконтурного газового котла с одним радиатором (источник теплоснабжения), в срок до 30.08.2025.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">2.2. По монтажу фасадной (лицевой) части ограждения земельного участка, с кирпичным столбами, по всем угловым точкам фасадной границы земельного участка, и входной группы из распашных ворот шириной 4 метра и калитки шириной 1 метр, створы которых обрамляются кирпичными столбами, материалы аналогичные ограждению, в срок до 30.09.2025.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">3. Так же Стороны договорились о следующих мерах компенсационного характера, осуществляемых Ответчиком в пользу Истца. Ответчик за собственный счет осуществляет:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">- Выплату денежных средств в размере 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в следующие сроки:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек в день подписания Сторонами настоящего мирового соглашения,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек до 30.09.2025.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">4. Также Стороны договорились о поставке газобетонного блока (перегородочный блок размер 625мм/100мм/250мм, плотностью D500) в объеме 7 (Семь) м3, в срок до 30.09.2025.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">5. В случае неисполнения Ответчиком закрепленных в п.п.2.1-2.2. настоящего мирового соглашения, с нарушением установленных сроков Ответчик обязан уплатить Истцу неустойку, составляющую 500 (пятьсот) рублей за каждый день просрочки, до полного выполнения работ, в части которых допущено нарушение сроков исполнения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">6. Также Ответчик обязуется исправить недочеты в соответствии Актом осмотра от 23.07.2025 по монтажу водосточной системы.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">7. Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит закону.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">8. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу ст. 153.11 ГПК РФ, мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в порядке и в сроки, которые предусмотрены этим мировым соглашением. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит принудительному исполнению по правилам раздела VII настоящего Кодекса на основании исполнительного листа, выдаваемого судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">9. Судебный расходы и любые иные расходы сторон, связанные прямо и/или косвенно с делом, по настоящему иску, сторонами друг другу не возмещаются и лежат исключительно на той стороне, которая их понесла.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">10. Настоящее мировое соглашение составлено в трёх экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр для приобщения к материалам гражданского дела № 2-1674/2025.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">11. На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 153.8, 173 ГПК РФ Стороны просят суд утвердить настоящее мировое соглашение и прекратить производство по гражданскому делу №2-1674/2025.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">12. Последствия прекращения производства по гражданскому делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, Сторонам известны и понятны.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Производство по гражданскому делу гражданскому делу № 2-1674/2025 (УИД 71RS0029-01-2025-002009-22) по иску Саламатовой Елизаветы Александровны к ООО «Билдинг ПРО Групп» о возложении обязанности выполнить условия договора подряда, взыскании неустойки, убытков, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов – прекратить, в связи с заключением между сторонами мирового соглашения, которое утверждено судом.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Определение об утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Первый кассационный суд общей юрисдикции в течение одного месяца со дня вынесения такого определения.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Председательствующий <span class="others1"><данные изъяты></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="others1"><данные изъяты></span> Е.В. Коновалова</p></span>