Дело № 2-1176/2025 ~ М-640/2025

Заволжский районный суд г. Ярославля

Гражданские дела - первая инстанция

Поступило: 14.04.2025 Статус: Завершено

Суть дела

<meta content="text/html; charset=Windows-1251" http-equiv="Content-Type"> <span style="TEXT-ALIGN: justify"> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">Дело №2-1176/2025</p> <p style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 0.5in">УИД 76RS0022-01-2025-001267-69</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">18 июня 2025 года г. Ярославль</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Заволжский районный суд г.Ярославля в составе:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">председательствующего судьи Пудовой Е.В.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">при секретаре Горячевой И.А.,</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Павловой Светланы Юрьевны к Индивидуальному предпринимателю Альховик Михаилу Михайловичу о защите прав потребителя,</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">УСТАНОВИЛ:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Павлова С.Ю. обратилась в суд с указанным иском к ответчику, в котором просит взыскать с ответчика ИП Альховик М.М. переданную в счет цены договора денежную сумму в размере 215000 руб., неустойку за нарушение срока окончания работ за период с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в размере 399900 руб. (215000руб.*3%*62 дня), в счет компенсации морального вреда 20000 руб., штраф, предусмотренный п. 6 ст. 13 Закона “О защите прав потребителей”.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В обоснование иска указано на то, что между сторонами заключен договор изготовления мебели по индивидуальному проекту <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>. Истцом оплата по договору была произведена в полном объеме (215000 руб.) <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру <span class="Nomer2">№</span>. Однако ответчик нарушил срок исполнения взятых на себя обязательств. Срок истек <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>. До настоящего времени мебель не изготовлена и не передана истцу по указанному в договоре адресу. В связи с чем Павлова С.Ю. направила ответчику претензию об отказе от договора и требование о возврате уплаченных денежных средств, выплате неустойки и компенсации морального вреда. <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> истцу поступило гарантийное письмо ИП Альховика М.М. <span class="Nomer2">№</span> о переносе срока выполнения работ на <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>. Позднее истцу поступило письмо от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> <span class="Nomer2">№</span> с датой отгрузки и установки на <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>. Офис ответчика по адресу: <span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span>, закрыт, по контактному номеру телефона ответчика истцу никакой информации по существу не представлено. Мебель была заказана для квартиры истца, в которой она постоянно проживает, в связи с чем на отношения сторон распространяются положения Закона “О защите прав потребителей”. Истец испытывает большое беспокойство и тревогу по поводу того, что ею была перечислена очень большая сумма денег, а ожидаемого результата от ответчика до настоящего времени не получено. Ссылается на ст.ст. 307-310, 730 ГК РФ, п. 6 ст. 13, 15, п. 1 ст. 27, п. 1,4,5 ст. 28 Закона “О защите прав потребителей”.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В судебном заседании истец Павлова С.Ю. требования и доводы, изложенные в иске поддержала, просила иск удовлетворить.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчик, извещенный о дате, времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в судебное заседание не явился. При указанных обстоятельствах суд определил рассматривать дело в отсутствие ответчика в порядке заочного производства с вынесением заочного решения. Рассматривая дело в порядке заочного производства, суд учитывает и то обстоятельство, что до настоящего времени ответчик не представил суду никаких документов в подтверждение своей позиции по делу.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Заслушав истца, исследовав письменные материалы гражданского дела, суд приходит к следующему.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судом установлено и подтверждается материалами дела, что между Павловой С.Ю.(заказчик) и ИП Альховик М.М.(исполнитель) заключен договор изготовления мебели по индивидуальному проекту <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п. 1.4. и 1.5 договора исполнитель обязуется изготовить мебель (кухонный гарнитур и ящик под подоконником) в соответствии с эскизом проекта, а также произвести доставку и установку мебели (входит в стоимость договора), а заказчик принять и произвести оплату услуг, в порядке определенном договором.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Доставка и установка мебели осуществляется в согласованные с исполнителем сроки и в помещение по адресу: <span class="Address2">&lt;адрес&gt;</span> (п. 1.6 договора).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Общая стоимость договора – 215000 руб.(п. 2.1).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно п. 3.1 договора исполнитель обязуется исполнить свои обязательства по договору в течение 65 рабочих дней с момента внесения полной суммы авансового платежа и осуществления контрольного замера. Контрольный замер осуществляется в течение 5 рабочих дней.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Истцом оплата по договору была произведена в полном объеме (215000 руб.) <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру <span class="Nomer2">№</span>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in"><span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> Павлова С.Ю. направила ответчику претензию об отказе от исполнения договора и требование о возврате уплаченных денежных средств, выплате неустойки и компенсации морального вреда.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Письмом от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> <span class="Nomer2">№</span> истцу поступило гарантийное письмо ИП Альховика М.М. о переносе срока выполнения работ на <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> “из-за внутренних обстоятельств”, указано на то, что ответчик обязуется выполнить все свои обязательства по договору до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Позднее истцу поступило письмо ИП Альховика М.М. от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> <span class="Nomer2">№</span> с новой датой отгрузки и установки “из-за внутренних обстоятельств” на <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> без фасадных элементов, до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> ответчик обязуется выполнить все свои обязательства по договору.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с преамбулой Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей) данный закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" разъяснено, что при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей либо Закон), другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Из приведенных положений закона и разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, а также установленных по делу обстоятельств, следует, что на отношения, возникшие между ИП Альховик М.М. (исполнитель) и Павловой С.Ю. (гражданин, использующий для личных нужд изготовленный по договору товар, то есть потребитель) распространяются положения Закона о защите прав потребителей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п. 1 ст. 4 Закона “О Защите прав потребителей” продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Исходя из анализа положений заключенного между сторонами договора, суд приходит к выводу о том, что между сторонами заключен договор бытового подряда.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Согласно ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п. 1 ст. 730 ГК РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу.Согласно п. 2 ст. 731 ГК РФ заказчик вправе в любое время до сдачи ему работы отказаться от исполнения договора бытового подряда, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до уведомления об отказе от исполнения договора, и возместив подрядчику расходы, произведенные до этого момента в целях исполнения договора, если они не входят в указанную часть цены работы. Условия договора, лишающие заказчика этого права, ничтожны.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (п. 3 ст. 730 ГК РФ).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона “О защите прав потребителей”, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">назначить исполнителю новый срок;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Исходя из условий договора (п. 3.1) исполнитель, то есть ИП Альховик М.М. должен был изготовить, произвести доставку и установки мебели в квартиру истцу в срок до <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>. Однако, как следует из пояснений истца и материалов дела, ответчиком до настоящего времени обязательство по договору не исполнено, доставка и установка мебели по указанному в договоре адресу не произведена. Иных сроков выполнения работ, помимо установленных в договоре, сторонами не согласовывалось.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Ответчиком в нарушение ст. 56 ГПК РФ обратного в материалы дела не представлено.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что в связи с нарушением ответчиком срока выполнения работ Павлова С.Ю. имеет право на отказ от исполнения договора и требовать возврата уплаченных по договору денежных средств в размере 215000 руб., то есть требования в этой части подлежат удовлетворению в полном объеме.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Разрешая требования истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 399900 руб. за период с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span>, суд исходит из следующего.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии с п. 5 ст. 28 Закона “О защите прав потребителей” в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени)</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">С учетом того, что сумма взыскиваемой потребителем неустойки не может превышать общую стоимость работ по договору, суд приходит к выводу о частичном удовлетворении требования истца о взыскании с ответчика неустойки за период с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в сумме 215000 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Применение статьи 333 ГК РФ по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым (п. 34 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей").</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Как указано выше, ответчиком какой-либо позиции по заявленному иску не представлено, в связи с чем оснований для применения ст. 333 ГК РФ суд не усматривает.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Разрешая требования истца о взыскании с ответчика компенсации морального вреда в размере 20000 руб., суд приходит к следующему.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст. 15 ФЗ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) или организацией, выполняющей функции изготовителя (продавца) на основании договора с ним, прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В соответствии со ст.151, 1101 ГК РФ размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причинения потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации морального вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Суд полагает, что нарушением ответчиком прав истца на приобретение в установленный договором срок соответствующей требованиям закона и условиям договора мебели истцу, которой до настоящего времени ответчик так и не произвел доставку и установку мебели, необходимой для проживания человека в квартире, причинены нравственные страдания. При определении размера подлежащего взысканию морального вреда суд исходит из требований разумности и справедливости, степени вины ответчика, фактических обстоятельств дела. С учетом названных критериев, суд полагает возможным снижение заявленного истцом размера компенсации морального вреда и определяет его в сумме 10000 рублей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу п.6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">С учетом названных положений закона размер штрафа, подлежащий взысканию с ответчика в пользу истца, составляет 215000 руб. Оснований для снижения размера штрафа, учитывая длительность неудовлетворения ответчиком требований потребителя, отсутствие возражений со стороны ответчика, суд не усматривает.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В силу ст. 103 ГПК РФ с ответчика в бюджет городского округа г.Ярославль также подлежит взысканию госпошлина в размере 16250 руб.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Руководствуясь ст.56, 194-199, 234-237 ГПК РФ, суд</p> <p style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 0.5in">р е ш и л :</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Исковые требования Павловой Светланы Юрьевны, паспорт серия <span class="Nomer2">№</span>, удовлетворить частично.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Взыскать с Индивидуального предпринимателя Альховик Михаила Михайловича, ИНН <span class="Nomer2">№</span>, паспорт серия <span class="Nomer2">№</span> в пользу Павловой Светланы Юрьевны, паспорт серия <span class="Nomer2">№</span>, сумму, уплаченную по договору изготовления мебели <span class="Nomer2">№</span> от <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в размере 215000 рублей, неустойку за нарушение сроков работ за период с <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> по <span class="Data2">ДД.ММ.ГГГГ</span> в размере 215000 рублей, компенсацию морального вреда 10000 рублей, штраф в размере 215000 рублей, а всего 655000 рублей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">В удовлетворении остальной части исковых требований Павловой Светланы Юрьевны, паспорт серия <span class="Nomer2">№</span>, отказать.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Взыскать с Индивидуального предпринимателя Альховик Михаила Михайловича, ИНН <span class="Nomer2">№</span> паспорт серия <span class="Nomer2">№</span> госпошлину в доход бюджета города Ярославля в размере 16250 рублей.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Заочное решение может быть отменено Заволжским районным судом г.Ярославля путем подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Судья: Е.В.Пудова</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; TEXT-INDENT: 0.5in">Мотивированное заочное решение изготовлено 01.07.2025.</p></span>

Основная информация

УИД дела: 76RS0022-01-2025-001267-69
Результат рассмотрения: Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО
Дата рассмотрения: 18.06.2025
Судья: Пудова Елена Вячеславовна
Категория дела: Отношения, связанные с защитой прав потребителей → О защите прав потребителей → - из договоров в сфере: → иные договоры в сфере услуг

Участники дела

ОТВЕТЧИК
ФИО/Наименование: Индивидуальный предприниматель Альховик Михаил Михайлович
ИСТЕЦ
ФИО/Наименование: Павлова Светлана Юрьевна

Движение дела

14.04.2025 12:46

Регистрация иска (заявления, жалобы) в суде

14.04.2025 17:52

Передача материалов судье

17.04.2025 10:17

Решение вопроса о принятии иска (заявления, жалобы) к рассмотрению

Результат: Иск (заявление, жалоба) принят к производству
17.04.2025 14:09

Вынесено определение о подготовке дела к судебному разбирательству

17.04.2025 14:10

Вынесено определение о назначении предварительного судебного заседания

29.05.2025 10:00

Предварительное судебное заседание

Результат: Назначено судебное заседание
18.06.2025 12:00

Судебное заседание

Результат: Вынесено заочное решение по делу
01.07.2025 16:14

Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме

04.07.2025 16:14

Отправка копии заочного решения ответчику (истцу)

04.07.2025 16:14

Дело сдано в отдел судебного делопроизводства

29.07.2025 14:36

Копия заочного решения ответчику (истцу) вручена

09.09.2025 15:14

Дело оформлено

Исполнительные листы

18.04.2025
Кому выдан: Взыскатель
Серия и номер бланка: ФС № 045463412
Статус: Выдан
09.09.2025
Кому выдан: Заволжское районное отделение судебных приставов г. Ярославля Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области
Статус: Выдан
23.09.2025
Кому выдан: Взыскатель
Серия и номер бланка: ФС № 045467742
Статус: Выдан